наименование документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Вологодской области от 02.02.2000 N 72 "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ" (вместе с "ПОРЯДКОМ СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ ТОРГОВ (КОНКУРСА) И У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА", "ПОЛОЖЕНИЕМ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ", "ПОЛОЖЕНИЕМ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК") (ред. от 19.02.2002) Источник публикации В данном виде документ опубликован не был Ссылки Был ИЗМЕНЕН следующим документом ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Вологодской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Вологодской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Вологодской области Дан в РЕДАКЦИИ следующего документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Вологодской области от 10.12.2001 N 1119 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Вологодской области от 23.10.2001 N 975 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Вологодской области от 08.10.2001 N 924 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Вологодской области от 29.03.2001 N 353 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Вологодской области от 15.03.2001 N 303 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Вологодской области от 22.02.2001 N 223 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Вологодской области от 23.05.2000 N 446 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губернатора Вологодской области от 17.05.2000 N 425 --------------------------------------------------------------- ГУБЕРНАТОР ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 февраля 2000 г. N 72 О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ (в ред. постановлений Губернатора Вологодской области от 17.05.2000 N 425, от 23.05.2000 N 446, от 22.02.2001 N 223, от 15.03.2001 N 303, от 29.03.2001 N 353, от 08.10.2001 N 924, от 23.10.2001 N 975, от 10.12.2001 N 1119, Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) В целях совершенствования процедур проведения конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для государственных нужд Вологодской области постановляю: 1. Утвердить: Типовые формы общих условий следующих государственных контрактов: контракта на поставку товаров (продукции) для государственных нужд Вологодской области (приложение 1); контракта комиссии (приложение 2); контракта хранения (приложение 3); контракта предоставления услуг (приложение 4), заключаемых по итогам проведения конкурсов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд Вологодской области; документации для предварительного квалификационного отбора при закупке товаров (приложение 7); документации для предварительного квалификационного отбора при закупке работ (приложение 8); конкурсной документации для проведения торгов (конкурса) на закупку товаров (приложение 9); конкурсной документации для проведения торгов (конкурса) на закупку работ (приложение 10); (в ред. постановления губернатора Вологодской области от 23.05.2000 N 446) Положение о конкурсной комиссии (приложение 5); Порядок согласования размещения государственного заказа Вологодской области путем проведения закрытых торгов (конкурса) и у единственного источника (приложение 6); Положение о размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд способом запроса ценовых котировок (приложение 11); (абзац введен постановлением губернатора Вологодской области от 23.05.2000 N 446) Регламент конкурсных процедур по закупке продукции для государственных нужд области (приложение 12); (абзац введен постановлением губернатора Вологодской области от 22.02.2001 N 223) Контракта на выполнение научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ и оказание научно - технических услуг (приложение 13). (абзац введен постановлением губернатора Вологодской области от 15.03.2001 N 303) контракта на выполнение функций заказчика по строительству за счет средств областного бюджета объектов непроизводственного назначения организацией (предприятием) (приложение 14); контракта на выполнение функций заказчика по строительству за счет средств областного бюджета объектов непроизводственного назначения муниципальным образованием (приложение 15); контракта на выполнение функций заказчика по проектированию за счет средств областного бюджета объектов непроизводственного назначения (приложение 16). (абзац введен постановлением губернатора Вологодской области от 29.03.2001 N 353) 2. Постановление вступает в силу с момента подписания. По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области Н.В.КОСТЫГОВ Приложение 1 утверждено постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 Типовая форма ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ Настоящие Общие условия Контракта поставки товаров (продукции) для государственных нужд Вологодской области (далее - Контракт) применяются в случае, если другие разделы Контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера. Общие условия Контракта дополняются Специальными условиями Контракта. Специальные условия Контракта должны соответствовать условиям конкурсной документации и конкурсной заявке поставщика. 1. Предмет Контракта 1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка товара для государственных нужд, который приобретается Заказчиком у Поставщика, а последний поставляет его на условиях, в порядке и сроки, определяемые сторонами в настоящем Контракте поставки товара для государственных нужд в соответствии с конкурсной заявкой Поставщика. 1.2. Ассортимент товара, поставляемого по Контракту, зафиксирован в технических условиях, которые являются неотъемлемой частью Контракта. 1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику произведенные (закупленные) им товары в количестве, ассортименте и сроки согласно графику и условиям поставок товаров, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товары в установленных настоящим Контрактом порядке, форме и размере. 1.4. Предложения Заказчика по изменению графика (количества, ассортимента, сроков) представляются Поставщику до истечения месяца, предшествующего месяцу поставки, в срок, указанный в Специальных условиях Контракта. 1.5. Изменения графика считаются принятыми в редакции Заказчика, если Поставщик в течение 3 (трех) дней после получения указанных изменений не представит своих встречных предложений. До урегулирования возникших разногласий поставка производится по неизмененному графику. 1.6. На момент передачи Заказчику товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц. 1.7. Поставка товара по Контракту может осуществляться в адреса получателей, которые указываются в Специальных условиях Контракта. 1.8. Непосредственно перед началом поставок стороны Контракта дополнительно уточняют график отгрузки продукции (товаров) по получателям, количеству и ассортименту продукции, подлежащей поставке по Контракту, если это оговорено в Специальных условиях Контракта. 1.9. По мере исполнения условий настоящего Контракта стороны не позднее чем за 7 дней до начала очередного месяца поставки уточняют порядок отгрузок на этот месяц. Данное согласование является окончательным, и стороны несут ответственность за его исполнение. 1.10. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим условиям, которые являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 1.11. Гарантийный срок пользования товаром определяется в Специальных условиях Контракта. 1.12. Срок пригодности товара и использования его по прямому назначению со дня его изготовления определяется в Специальных условиях Контракта. 1.13. Особые условия перевозки товара ввиду его специфических качеств и свойств (скоропортящийся товар, товары в стеклянных баллонах и бутылках и др.), необходимость сопровождения и охраны в пути следования определяются в Специальных условиях Контракта. 1.14. Каждая партия товара, поставляемая Поставщиком во исполнение условий договора, должна иметь технический паспорт, сертификат качества, иные документы, инструкции и т. п. 1.15. Поставщик гарантирует качество и надежность товаров в течение гарантийного срока, установленного соответствующим государственным стандартом, техническими условиями или иным документом, применительно к каждой товарной позиции в рамках настоящего Контракта. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику сертификат качества изготовителя или иной документ в зависимости от вида товаров. 1.16. Дополнительные гарантии устанавливаются в Специальных условиях Контракта. 1.17. Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, другой нормативно - технической документации. 1.18. Возвратная тара должна быть направлена в адрес Поставщика. При этом возврат грязной, испорченной, поломанной тары считается нарушением данного условия настоящего Контракта. 1.19. Упаковка товаров должна содержать необходимую маркировку. Требования, предъявляемые к маркировке, определяются в Специальных условиях Контракта. 1.20. Места, требующие специального обращения, должны иметь соответствующую маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", и другие обозначения, необходимые в зависимости от особенностей груза. 2. Возникновение у Заказчика права собственности на товар и защита этого права Поставщиком 2.1. В смысле настоящего Контракта право собственности на товар (продукцию), являющийся предметом Контракта, переходит к Заказчику с момента, определенного в Специальных условиях Контракта. 2.2. Стороны Контракта согласились, что несвоевременная (по Контракту) оплата Заказчиком переданного ему Поставщиком товара дает право Поставщику, как собственнику товара, требовать от Заказчика возврата ему товара или право иным образом распорядиться последним по своему усмотрению. Расходы по содержанию, хранению и обеспечению сохранности полученного, но неоплаченного товара несет Заказчик до выполнения условий Контракта по оплате или до исполнения требования или поручения Поставщика как собственника товара. Все расходы, связанные с возвратом товара по основаниям, изложенным в настоящем пункте Контракта, также несет Заказчик. 3. Риск случайной гибели товара Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, являющегося предметом настоящего Контракта, несет Поставщик или Заказчик в зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент случайной гибели или случайного его повреждения. 4. Порядок поставки товара, периодичность поставок и получение товара 4.1. Период поставки товара по Контракту определяется графиком. 4.2. Поставки будут осуществляться партиями товара, предварительно согласованными между сторонами Контракта по количеству и номенклатуре (ассортименту) на каждый период поставки. 4.3. Согласование количества и номенклатуры (ассортимента) товара, подлежащего поставке в каждом конкретном периоде, осуществляется сторонами Контракта в порядке, определенном Специальными условиями Контракта. 4.4. Согласование должно быть организовано таким образом, чтобы стороны Контракта имели письменные результаты такого согласования на руках не позднее, чем за 10 дней до начала очередного периода поставки. 4.5. Результаты последующих согласованных решений сторон Контракта по поставкам товаров (в письменном виде: протоколы согласования, обмен письмами, факсами, телеграммами и т. п.) будут являться частями графика. 4.6. Поставка товаров осуществляется заказчику или получателям, которые должны быть указаны Заказчиком в Специальных условиях Контракта. 4.7. Отгрузочная разнарядка должна содержать все данные, которые необходимы Поставщику для надлежащего исполнения условий Контракта по поставке (отгрузке) товара. 4.8. Стороны Контракта согласились, что ни по каким вопросам исполнения условий Контракта, связанным с поставкой товара получателям (при наличии в Специальных условиях Контракта такого условия), Поставщик не будет иметь отношений с названными получателями, в т. ч. по вопросам цены, базисных условий поставки, ответственности, порядка расчетов и иным, вытекающим из Контракта. Все вопросы исполнения условий Контракта будут разрешаться непосредственно между сторонами настоящего Контракта. 4.9. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного (отгруженного) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта как непосредственно в адрес Заказчика, так и в адреса получателей (при наличии в Специальных условиях Контракта такого условия). 4.10. При получении поставленного товара от перевозчика (транспортной организации) Заказчик (или получатель по его поручению) обязуется проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортно - сопроводительных документах, а также принять этот товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими деятельность перевозчика (железнодорожного, автомобильного, речного и других видов транспорта). 4.11. В случае обоснованного отказа Заказчика (получателя) от переданного (отгруженного) Поставщиком товара, он обязуется обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа. 4.12. При обоснованности отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара Поставщик обязуется вывезти товар, принятый Заказчиком (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в 10-дневный срок. 4.13. В случае если Поставщик в определенный сторонами срок не вывез товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или не распорядился им иным способом, Заказчик вправе реализовать указанный товар и возвратить выручку Поставщику, несмотря на отсутствие указаний об этом последнего. 4.14. Обоснованные расходы Заказчика (получателя), возникшие у него в связи с принятием товара на ответственное хранение, реализацией его и возвратом Поставщику, подлежат возмещению последним. При этом Заказчик (получатель) вправе выручку от реализации товара, принятого на ответственное хранение, передать Поставщику за вычетом комиссионных, причитающихся Заказчику (получателю). 4.15. В случае необоснованного отказа Заказчика (получателя) от принятия товара, переданного (отгруженного) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты товара, согласно условиям Контракта. Бремя ответственности за необоснованный отказ от принятия товара и последствия такового несет Заказчик как сторона по Контракту. 4.16. Стороны Контракта согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную поставку товара (очередной партии товара) при наличии у него письменного (письмо, телетайп, факс, телеграмма и т. п.) согласия Заказчика. Ответственность за возможные последствия несогласованной с Заказчиком досрочной поставки партии товара по Контракту несет Поставщик. 4.17. Товар, поставленный (отгруженный) Поставщиком досрочно и принятый Заказчиком (получателем) в установленном условиями Контракта порядке поставки, засчитывается в счет количества товара, подлежащего поставке (отгрузке) в очередном периоде поставки. 5. Восполнение недопоставки товара 5.1. В случае допущения недопоставки Поставщиком товара вопреки условиям Контракта в каком-либо периоде поставки он обязуется восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте (номенклатуре), предусмотренном для периода недопоставки, в следующем периоде поставки, предусмотренном условиями Контракта. 5.2. При поставке товара нескольким получателям товар, поставленный одному получателю сверх количества, не засчитывается в покрытие недопоставки другим получателям и не освобождает Поставщика от обязанности восполнить допущенную недопоставку товара. 5.3. В случае просрочки поставки товара Заказчик вправе отказаться от него, заранее уведомив Поставщика. Товар, поставленный (отгруженный) Поставщиком с нарушением срока поставки, но до получения уведомления Заказчика об отказе, Заказчик обязуется принять и оплатить его в установленном сторонами настоящего Контракта порядке. 5.4. Стороны Контракта вправе определять дополнительно (своим соглашением) номенклатуру (ассортимент) товара, ранее недопоставленного и подлежащего восполнению. 5.5. Товар одного наименования, поставленный в большем количестве против необходимого, не засчитывается в восполнение недопоставки товара другого наименования той же номенклатуры (ассортимента) и подлежит восполнению Поставщиком, кроме случаев, когда на то имелось предварительное письменное согласие Заказчика. 5.6. В случае поставки (отгрузки) Поставщиком в нарушение условий Контракта товара с нарушениями требований к объемам поставки Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: - соразмерного уменьшения покупной цены товара; - допоставки партии товара в срок, который в этом случае установит Заказчик в рабочем порядке. Указанный срок должен быть разумным, дающим Поставщику реальную возможность исправить допущенное нарушение своих обязательств по настоящему Контракту. 5.7. При невыполнении Поставщиком обоснованного требования Заказчика о допоставке в разумный срок товара, Заказчик вправе отказаться от исполнения условий Контракта и потребовать возврата денежных сумм, уплаченных за не полностью поставленную партию товара. 5.8. Заказчик не должен предъявлять к Поставщику требования, предусмотренные пунктами 5.6. и 5.7. настоящего Контракта, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недопоставке поставленного товара, без промедления допоставит товар. 6. Транспортные условия Контракта 6.1. Поставка товара по Контракту осуществляется в порядке, определяемом Специальными условиями Контракта. 6.2. Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, поставляется (передается, отгружается) Поставщиком в таре и упаковке, определенных в Специальных условиях Контракта. Тара и упаковка должны быть пригодными для данного товара, обеспечить сохранность товара при транспортировке и хранении. 6.3. Многооборотная тара и упаковка (специальные контейнеры, пластмассовые ящики секционные, лотки и короба, специальные поддоны и др.) подлежат возврату в сроки и по отгрузочным реквизитам, указанным Поставщиком в сертификате на возвратную тару. 6.4. Многооборотная тара и упаковка могут не возвращаться Заказчиком, если это указано в Специальных условиях Контракта. В этом случае стоимость тары и упаковки оплачивает Заказчик по цене, согласованной с Поставщиком, которая включается в цену товара. 6.5. Многооборотная тара (упаковка) должна возвращаться Заказчиком в исправном состоянии, быть пригодной для очередного использования Поставщиком без затрат на приведение ее в порядок для последующего применения (использования) по назначению. 6.6. Одноразовая тара и упаковка не подлежат возврату Исполнителю. 7. Передача принадлежностей и документов на товар 7.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы, необходимые при использовании товара по его назначению, перечень которых определен в Специальных условиях Контракта. 7.2. Указанные принадлежности и документация должны быть переданы Поставщиком Заказчику вместе с товаром при передаче его Заказчику (отгрузке). 7.3. В случаях, когда принадлежности и/или документы, относящиеся к товару, не переданы Поставщиком, Заказчик вправе отказаться от товара и потребовать возмещения убытков. 8. Цены и порядок расчетов 8.1. Цены за товар (единицу изделия) по Контракту определяются в соответствии с таблицей цен, представленной Поставщиком на конкурс, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта и содержит указание на то, включает ли цена помимо стоимости самих товаров, работ, услуг расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 8.2. Заказчик обязуется гарантировать Поставщику своевременную и полную оплату товара, поставляемого в соответствии с условиями настоящего Контракта. 8.3. Цена является твердой и не может быть предметом обсуждения. Изменение цены возможно, если это предусмотрено конкурсной заявкой поставщика. 8.4. Форма расчетов и порядок оплаты между сторонами осуществляются в порядке, определенном в Специальных условиях Контракта. 8.5. Получатели могут осуществлять расчеты за поставляемые по Контракту товары при условии, что это определено в Специальных условиях Контракта. В случае, если получателям предоставлено право производить расчеты за поставляемые по Контракту товары, Заказчик несет бремя ответственности за полное и своевременное исполнение получателями обязательств Заказчика по оплате товаров, поставляемых по договору Поставщиком, и его убытки, вызванные ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта. 9. Порядок приемки товаров по количеству, качеству и ассортименту (номенклатуре) Товар, являющийся предметом настоящего Контракта, принимается Заказчиком и получателями по количеству, качеству и ассортименту в порядке, определенном в Специальных условиях Контракта. 10. Ответственность сторон 10.1. Сторона Контракта, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов; утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода). 10.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс - мажор), т. е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. При этом инфляционные процессы в экономике к форс - мажорным обстоятельствам не относятся. Положения настоящей статьи Контракта применяются сторонами независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар (продукция), предусмотренный предметом настоящего Контракта. 10.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны несут взаимную имущественную ответственность (штраф, пеня, неустойка), причем санкции применяются без взаимных зачетов. 10.3.1. За нарушение сроков передачи товара (отгрузки его) или неполную передачу его, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, в процентах от стоимости оплаченного Заказчиком, но не переданного Поставщиком товара, за каждый день просрочки. 10.3.2. За необоснованный отказ в приеме подлежащей поставке партии товара Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, в процентах от стоимости товара, который не был принят. 10.3.3. За просрочку поставки или недопоставку товаров Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, в процентах от стоимости не поставленных в срок товаров по отдельным наименованиям ассортимента. Предусмотренная настоящим пунктом неустойка взыскивается однократно. Объем недопоставленных товаров не учитывается при определении размера неустойки, подлежащей взысканию в следующих периодах поставки. 10.3.4. За каждый случай нарушения согласованного графика отгрузки товаров Поставщик, нарушивший график, уплачивает Заказчику штраф в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, в процентах от стоимости неотгруженного товара. Указанный штраф уплачивается независимо от уплаты неустойки за просрочку поставки или недопоставку товаров. 10.3.5. В тех случаях, когда Заказчик принял для использования товары, поставленные без его предварительного письменного согласия с нарушением ассортимента, и поставка предусмотренных Контрактом товаров по общей стоимости выполнена, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размерах, предусмотренных пунктом 10.3.1. настоящего Контракта. 10.3.6. Если поставленные товары не соответствуют по качеству, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, в процентах от стоимости товаров ненадлежащего качества. 10.3.7. За поставку вопреки требованиям стандартов или Контракта немаркированных либо ненадлежаще маркированных товаров и товаров без тары или упаковки, либо в ненадлежащей таре или упаковке, либо в немаркированной или ненадлежаще маркированной таре или упаковке Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, в процентах от стоимости таких товаров. 10.3.8. За уклонение от оплаты товаров Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, в процентах от суммы, от уплаты которой он отказался или уклонился. 10.3.9. При несвоевременной оплате поставленных товаров Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, в процентах от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 10.3.10. За пользование необоснованно полученными Поставщиком или Заказчиком денежными суммами при расчетах за товары виновная сторона уплачивает другой стороне за все время пользования процентную ставку, определенную в Специальных условиях Контракта. По искам в связи с уплатой неустойки (штрафа, пени) проценты не начисляются. 10.3.11. Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) сторона, нарушившая Контракт, возмещает другой стороне причиненные в результате этого убытки в части, не покрытой неустойкой (штрафом, пеней). 10.3.12. В случае недопоставки или просрочки поставки товаров, а также поставки товаров ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Заказчику установленную неустойку (штраф) в соответствии с п. п. 10.3.3. и 10.3.4. настоящего Контракта, и, кроме того, возмещает причиненные такой поставкой убытки без зачета неустойки (штрафа). 10.3.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны Контракта от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме. 10.4. Поставщик должен предоставить Заказчику обеспечение выполнения Контракта на сумму, указанную в Специальных условиях контракта. Средства из обеспечения выполнения контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие расторжения Контракта по вине Поставщика. Обеспечение выполнения Контракта должно быть выражено в валюте Контракта или в свободно конвертируемой валюте, приемлемой для Заказчика. Обеспечение выполнения Контракта возвращается Поставщику не позднее, чем через 28 (двадцать восемь) дней после даты завершения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, если в Специальных условиях Контракта не предусматривается иное. 11. Страхование товара 11.1. Товар по Контракту страхуется в порядке, определенном в Специальных условиях Контракта. 11.2. В случае, когда сторона Контракта, обязанная застраховать товар, не выполнила этого обязательства, другая сторона Контракта вправе сама осуществить страхование товара, потребовав от обязанной стороны возмещения расходов на страхование, а также вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта. 12. Порядок разрешения споров 12.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 12.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, положениями о порядке разрешения споров между сторонами - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота. 13. Защита интересов сторон По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Контракта, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации. 14. Изменение и/или дополнение Контракта 14.1. Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 14.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Контракта и скреплены печатями сторон. 15. Расторжение Контракта 15.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон. 15.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий Контракта одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством. Нарушение условий Контракта признается существенным, если одна из сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта. 15.3. Контракт может быть расторгнут сторонами, заключившими его, или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту. 15.4. В случаях расторжения Контракта по соглашению сторон (п. 15.1. Контракта) Контракт прекращает свое действие по истечении срока, определенного в Специальных условиях Контракта, со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта. 15.5. Последствия расторжения настоящего Контракта определяются взаимным соглашением его сторон или судом по требованию любой из сторон Контракта. 16. Действие Контракта во времени 16.1. Настоящий Контракт вступает в силу со его дня подписания. Условия настоящего Контракта применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего Контракта. 16.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта. 17. Официальный язык Контракт должен быть написан на языке конкурсной заявки, указанном в Инструкции поставщикам. В случае заключения Контракта с иностранной фирмой, Контракт составляется на двух языках: русском и английском. Контракт, написанный на русском языке, имеет большую силу, чем его английская интерпретация. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны быть написаны на русском языке. Приложение 2 утверждено постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 Типовая форма ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА КОМИССИИ Настоящие Общие условия контракта комиссии (далее - Контракта) применяются в случае, если другие разделы Контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера. Общие условия Контракта дополняются Специальными условиями Контракта. Специальные условия Контракта должны соответствовать условиям конкурсной документации и конкурсной заявке поставщика. 1. Предмет Контракта 1.1. Комиссионер по поручению Комитента за вознаграждение совершает от своего имени за счет Комитента сделки и действия, перечисленные в Специальных условиях Контракта. 1.2. Конкретные условия сделок, предельные цены покупки, а также иные указания Комитента относительно сделок и действий, совершаемых Комиссионером по поручению Комитента, приводятся в Специальных условиях Контракта. 2. Обязанности Комиссионера 2.1. Принятое на себя поручение Комиссионер обязан исполнить в соответствии с указаниями Комитента на наиболее выгодных для Комитента условиях, в срок, указанный в Специальных условиях контракта. Комиссионер вправе отступить от этих указаний, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Комитента, и Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента либо не получил незамедлительного ответа на свой запрос. 2.2. Комиссионер должен исполнить все обязанности и осуществить все права, вытекающие из сделки, заключенной им с третьим лицом. Комиссионер не отвечает перед Комитентом за исполнение третьим лицом сделки, совершенной с ним за счет Комитента, кроме случаев, когда Комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя поручительство за исполнение сделки. 2.3. Приобретая для Комитента товары, работы, услуги, Комиссионер обязан проверить качество товаров, работ, услуг. Если при приеме Комиссионером товаров, работ, услуг (поступивших к Комиссионеру для Комитента) в них окажутся недостачи (брак), которые могут быть замечены при наружном осмотре, Комиссионер обязан принять меры к охране прав Комитента, собрать необходимые доказательства и обо всем незамедлительно известить Комитента. 2.4. По исполнении поручения Комиссионер обязан в течение 28 дней представить Комитенту отчет, а также передать Комитенту по его требованию все права в отношении третьего лица, вытекающие из сделки, совершенной Комиссионером с этим третьим лицом. Если Комитент имеет возражения по отчету, он обязан сообщить о них Комиссионеру в 28 дней со дня получения отчета. В противном случае отчет считается принятым. 2.5. Комиссионер не должен без предварительного письменного согласия Комитента раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Комиссионером для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально в той степени, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств. Комиссионер не должен без предварительного письменного согласия Комитента использовать какую-либо контрактную документацию или информацию кроме как в целях реализации настоящего Контракта. Вся контрактная документация, за исключением самого Контракта, остается в собственности Комитента и должна быть ему возвращена (со всеми копиями) по его требованию после завершения Комиссионером выполнения Контракта. 2.6. Комиссионер ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия со стороны Комитента. Комиссионер должен письменно уведомить Комитента обо всех субконтрактах, заключенных в рамках данного Контракта, если об этом не оговорено в конкурсной заявке. Такое уведомление, сделанное в конкурсной заявке или позднее, не освобождает Комиссионера от ответственности или обязательств по Контракту. 3. Обязанности Комитента 3.1. Комитент обязан своевременно сообщить Комиссионеру о характере и условиях совершения сделок, упомянутых в п. 1.2. Общих условий Контракта. 3.2. По исполнении поручения Комитент обязан уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 4.1. Общих условий Контракта. 3.3. Комитент обязан возместить Комиссионеру, помимо уплаты комиссионного вознаграждения, израсходованные последним по исполнению поручения суммы, предусмотренные в п. 4.3. Общих условий Контракта. 4. Комиссионное вознаграждение и расходы, связанные с исполнением поручения Комитента 4.1. Размер комиссионного вознаграждения, которое должно быть выплачено Комиссионеру, указан в Специальных условиях Контракта. Комиссионеру может быть выплачен аванс в оговоренном размере, засчитываемый при окончательных расчетах между сторонами, если это предусмотрено в Специальных условиях Контракта. 4.2. Способы и условия выплаты комиссионного вознаграждения Комиссионеру в рамках настоящего Контракта приведены в Специальных условиях Контракта. Комиссионное вознаграждение Комиссионеру по данному Контракту выплачивается в валюте, указанной в Специальных условиях Контракта. 4.3. В сумму расходов Комиссионера по исполнению поручения Комитента входят подтвержденные соответствующими документами расходы, указанные в Специальных условиях Контракта. 4.4. Комиссионное вознаграждение и суммы, израсходованные Комиссионером по исполнению поручения Комитента, должны быть выплачены Комиссионеру в срок, указанный в Специальных условиях Контракта. 5. Цены, порядок исполнения и расчеты 5.1. Комиссионер должен предоставить Комитенту обеспечение выполнения Контракта на сумму, указанную в Специальных условиях Контракта. Средства из обеспечения выполнения Контракта подлежат выплате Комитенту в качестве компенсации за любые убытки, который последний может понести вследствие неполного выполнения Комиссионером своих обязательств по Контракту. Обеспечение выполнения Контракта должно быть выражено в валюте Контракта или в свободно конвертируемой валюте, приемлемой для Комитента, и иметь банковскую гарантию. Обеспечение выполнения Контракта возвращается Комиссионеру не позднее, чем через 28 (двадцать восемь) дней после даты завершения Комиссионером своих обязательств по настоящему Контракту, если в Специальных условиях Контракта не предусматривается иное. 5.2. Если Комиссионер приобретет товары, работы, услуги по цене выше назначенной ему Комитентом, Комитент, не желающий принять такое приобретение, обязан заявить об этом Комиссионеру в трехдневный срок по получении извещения о заключении сделки с третьим лицом. В противном случае покупка признается принятой Комитентом. Если Комиссионер сообщит, что принимает разницу в цене на свой счет, Комитент не вправе отказаться от заключенной для него сделки. 5.3. Комиссионер вправе удержать причитающиеся ему по настоящему Контракту суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Комитента. 6. Продукция, являющаяся предметом Контракта 6.1. Продукция, приобретенная Комиссионером за счет Комитента, является собственностью последнего. 6.2. Комиссионер отвечает перед Комитентом за недостачу (брак) приобретаемых для Комитента товаров, работ, услуг, если не докажет, что недостача (брак) произошли не по его вине. Комитент, поставленный в известность об отказе Комиссионера исполнить поручение, обязан в течение месяца со дня получения отказа распорядиться находящимися у Комиссионера товарами. Та же обязанность лежит на Комитенте и в случае отмены им данного Комиссионеру поручения. Если Комитент в указанный срок не распорядится находящимися у Комиссионера товарами, Комиссионер вправе сдать эти товары на хранение за счет Комитента. 6.3. Исполнение поручения должно осуществляться Комиссионером в срок, указанный в п. 2.1. Если в период выполнения Контракта Комиссионер или его субподрядчик(и) столкнется (столкнутся) с условиями, мешающими своевременному исполнению поручения, Комиссионер должен незамедлительно направить Комитенту письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Комиссионера Комитент должен как можно скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Контракта Комиссионером с уплатой или без уплаты неустойки; в этом случае продление срока должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст Контракта. За исключением случаев, предусмотренных в предыдущем абзаце, задержка при выполнении Комиссионером своих обязательств по Контракту возлагает на него ответственность за выплату неустойки в соответствии с п. 7.1. 7. Ответственность сторон 7.1. В случае нарушения Комиссионером сроков исполнения поручения он уплачивает Комитенту штрафную неустойку в размере, предусмотренном в Специальных условиях Контракта, в процентах от суммы сделки, которую обязан совершить Комиссионер в рамках настоящего Контракта за каждый день просрочки. Максимальная сумма неустойки составляет 15 процентов. После достижения этой максимальной суммы Комитент может рассмотреть вопрос о расторжении Контракта. 7.2. В случае несвоевременной оплаты Комитент выплачивает Комиссионеру пеню в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, в процентах от суммы вознаграждения, подлежащего выплате Комиссионеру. 7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Контракту стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством. 8. Форс - мажор 8.1. Комиссионер не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс - мажорных обстоятельств. 8.2. Форс - мажор означает событие, носящее непредвиденный характер, неподвластное контролю со стороны Комиссионера, не вызванное его просчетом или небрежностью. При этом инфляционные процессы в экономике к форс - мажорным обстоятельствам не относятся. 8.3. При возникновении форс - мажорной ситуации Комиссионер должен незамедлительно направить Комитенту письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Комитента не поступает иных письменных инструкций, Комиссионер продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств. 9. Расторжение Контракта 9.1. Комиссионер не вправе отказаться от исполнения принятого поручения, за исключением случаев, когда это вызвано невозможностью исполнения поручения или нарушением Комитентом условий настоящего Контракта. Комиссионер обязан письменно уведомить Комитента о своем отказе. Настоящий Контракт сохраняет свою силу в течение двух недель со дня получения Комитентом уведомления Комиссионера об отказе от исполнения поручения. 9.2. Комитент может в любое время расторгнуть Контракт, направив Комиссионеру письменное уведомление, если Комиссионер обанкротился или стал неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты Комиссионеру компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Комитентом. 9.3. Комитент должен оплатить поставщику связанные с расторжением Контракта обоснованные расходы в соответствии с п. 4.4. Общих условий Контракта, если Комиссионер предпринимает все приемлемые меры для минимизации этих расходов. 10. Разрешение споров 10.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту, путем переговоров и консультаций. 10.2. Если указанные споры в течение 30 дней не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в арбитражном суде в соответствии с установленной подведомственностью. 11. Официальный язык Контракт должен быть написан на языке конкурсной заявки, указанном в Инструкции поставщикам. В случае заключения Контракта с иностранной фирмой, Контракт составляется на двух языках: русском и английском. Контракт, написанный на русском языке, имеет большую силу, чем его английская интерпретация. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны быть написаны на русском языке. 12. Заключительные положения 12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 12.2. В соответствии с условиями Контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в Специальных условиях Контракта. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 12.3. Настоящий Контракт заключен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с даты его подписания. Все приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта, подписываются сторонами. 12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны будут руководствоваться действующим гражданским законодательством. Приложение 3 утверждено постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 Типовая форма Общие условия Контракта хранения Настоящие Общие условия Контракта хранения (далее - Контракт) применяются в случае, если другие разделы Контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера. Общие условия Контракта дополняются Специальными условиями Контракта. Специальные условия Контракта должны соответствовать условиям конкурсной документации и конкурсной заявке поставщика. 1. Предмет Контракта 1.1. Предметом настоящего Контракта является хранение за вознаграждение товаров (продукции), передаваемых Поклажедателем Хранителю, на условиях, в порядке и в сроки, определяемые сторонами в настоящем Контракте в соответствии с конкурсной заявкой Хранителя. 1.2. Наименование, количество и другие характеристики товара (продукции) определяются Специальными условиями Контракта. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Хранитель: 2.1.1. Хранитель принимает товар (продукцию) на хранение и выдает его, обеспечивая собственными силами выполнение всех погрузочно - разгрузочных работ (как при приемке товара (продукции), так и при его возврате), на складе, расположенном по адресу, указанному в Специальных условиях Контракта. Дни и часы для приемки и выдачи товара (продукции) оговариваются в Специальных условиях Контракта. 2.1.2. Условия хранения (температура, влажность и др.), которые Хранитель обязан обеспечить на складе, предусматриваются Специальными условиями Контракта. 2.1.3. В целях обеспечения сохранности переданного на хранение товара (продукции) Хранитель обязан принять все меры, предусмотренные законом, нормативными актами, настоящим Контрактом, а также все меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства по хранению, в том числе свойствам переданного на хранение товара. 2.1.4. Хранитель при приеме товара (продукции) на хранение в присутствии представителя Поклажедателя за свой счет производит осмотр товара (продукции) и определяет его количество, внешнее состояние. По окончании осмотра товара (продукции) Хранитель выдает Поклажедателю складскую квитанцию, в которой указывается: 1) наименование, место нахождения и принадлежность товарного склада, принявшего товар (продукцию) на хранение; 2) текущий номер складской квитанции по реестру склада; 3) лицо, от имени которого принят товар (продукция) на хранение, а также место нахождения Поклажедателя; 4) наименование и количество принятого на хранение товара (продукции) - число единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара (продукции); 5) срок, на который товар (продукция) принят на хранение, если такой срок устанавливается Поклажедателем, либо указание, что товар принят до востребования; 6) дата выдачи складской квитанции; 7) стоимость товара (продукции), переданного на хранение (на основании представленных Поклажедателем документов: накладных, счетов и др.); 8) печать и подпись Хранителя. 2.1.5. Хранитель выдает переданный Поклажедателем на хранение товар (продукцию) на основании складской квитанции. 2.1.6. Хранитель обязан возвратить Поклажедателю тот товар (продукцию), который был передан на хранение, и в том состоянии, в котором он был принят на хранение. 2.1.7. Хранитель не вправе без письменного согласия Поклажедателя пользоваться переданным на хранение товаром (продукцией), а равно предоставлять возможность пользования им третьим лицам. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя передавать товар (продукцию) третьему лицу, за исключением случаев, когда он вынужден к этому силой обстоятельств в интересах Поклажедателя и лишен возможности получить его согласие. О передаче товара (продукции) третьему лицу Хранитель обязан незамедлительно уведомить Поклажедателя. При этом Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он передал товар на хранение, как за свои собственные. 2.1.8. Хранитель принимает все меры, обязательность которых предусмотрена законами, иными правовыми актами или в установленном ими порядке для обеспечения сохранности товара (продукции), переданного на склад. 2.1.9. Хранитель обязан предоставлять Поклажедателю возможность проверять, осматривать, обмерять, взвешивать и пересчитывать хранимый товар (продукцию) и принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности товаров в часы и дни, оговоренные в Специальных условиях контракта. 2.2. Поклажедатель: 2.2.1. Производит передачу товара на хранение в порядке и в сроки, установленные Специальными условиями Контракта. 2.2.2. Оплачивает услуги Хранителя в порядке, установленном разделом 4 настоящего Контракта. 2.2.3. Вправе в любое время забрать часть или весь товар со склада Хранителя. 3. Валюта Контракта Валюта контракта определяется в Специальных условиях Контракта. 4. Расчеты и порядок оплаты 4.1. Сумма вознаграждения Хранителю, а также формы и способы выплаты вознаграждения определяются в Специальных условиях Контракта. 4.2. Сумма вознаграждения включает в себя все расходы Хранителя, связанные с выполнением своих обязательств по настоящему Контракту. 4.3. Если по истечении срока действия Контракта находящийся на хранении товар (продукция) не взят обратно Поклажедателем, последний обязан уплатить Хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение товара в размере, установленном в Специальных условиях Контракта. 5. Ответственность Сторон 5.1. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение товара (продукции), принятого на хранение, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие обстоятельств, указанных в разделе 7 Контракта, либо из-за свойств товара (продукции), о которых Хранитель, принимая его на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности Поклажедателя. 5.2. Хранитель обязан возместить Поклажедателю убытки, причиненные утратой, недостачей или повреждением товара (продукции). 5.3. В случае обнаружения одной из Сторон Контракта утраты, недостачи или повреждения товара продукции (включая ухудшение качества) обнаружившая их Сторона Контракта должна незамедлительно уведомить другую Сторону об этом. По результатам совместного обследования товара Стороны составляют акт, в котором указывают количество и стоимость утраченного (поврежденного или недостающего) товара (продукции). Хранитель обязан уплатить Поклажедателю сумму, указанную в акте, в сроки, предусмотренные Специальными условиями Контракта. Уплата стоимости утраченного (поврежденного или недостающего) товара (продукции) не освобождает Хранителя от возмещения иных убытков Поклажедателя, а также от выполнения иных, возложенных на Хранителя по Контракту обязанностей. 5.4. В случае невыполнения Хранителем обязанностей по принятию товара (продукции) от Поклажедателя он уплачивает последнему штраф в размере, указанном в Специальных условиях Контракта. Уплата штрафа не освобождает Хранителя от выполнения иных, возложенных на него обязанностей по Контракту. 5.5. Хранитель не вправе использовать в качестве обеспечения обязательств по настоящему Контракту удержание товаров, переданных на хранение, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поклажедателем своих обязательств по настоящему Контракту. 5.6. Поклажедатель должен возместить Хранителю убытки, причиненные свойствами сданного на хранение товара (продукции), если Хранитель, принимая товар (продукцию) на хранение не знал и не должен был знать об этих свойствах. 5.7. Поклажедатель, не передавший товар (продукцию) в предусмотренный Контрактом срок, обязан уплатить Хранителю вознаграждение в размере, предусмотренном Специальными условиями Контракта за выполнение обязательств по хранению товара (продукции) за весь период неиспользования складских помещений. Хранитель не освобождается от обязанности принять товар (продукцию) на хранение в случае, когда в обусловленный Контрактом срок товар (продукция) не был ему передан. Поклажедатель освобождается от уплаты вознаграждения, если заявит Хранителю об отказе от его услуг в сроки, предусмотренные Специальными условиями Контракта. 5.8. В случае неисполнения Поклажедателем обязанности взять товар (продукцию) обратно по окончании срока действия Контракта Хранитель не имеет права продать или реализовать иным образом товар (продукцию), переданный ему на хранение. 5.9. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии со Специальными условиями Контракта и действующим законодательством Российской Федерации. 6. Форс - мажор 6.1. Хранитель не несет ответственности за утрату, недостачу или повреждение товара (продукции), принятого на хранение, и не лишается вознаграждения за выполненные по Контракту обязательства, если утрата, недостача или повреждение произошли вследствие форс - мажорных обстоятельств. 6.2. Форс - мажор означает событие, носящее непредвиденный характер, неподвластное контролю со стороны Хранителя, не вызванное его просчетом или небрежностью. При этом инфляционные процессы в экономике к форс - мажорным обстоятельствам не относятся. 6.3. При возникновении форс - мажорной ситуации Хранитель должен незамедлительно направить Поклажедателю письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Поклажедателя не поступает иных письменных инструкций, Хранитель продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств. 7. Порядок рассмотрения споров 7.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Контракту, путем переговоров и консультаций. 7.2. Если указанные споры не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в арбитражном суде в соответствии с установленной подведомственностью. 8. Официальный язык Контракт должен быть написан на языке конкурсной заявки, указанном в Инструкции поставщикам. В случае заключения Контракта с иностранной фирмой, Контракт составляется на двух языках: русском и английском. Контракт, написанный на русском языке, имеет большую силу, чем его английская интерпретация. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны быть написаны на русском языке. 9. Заключительные положения 9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами Контракта. 9.2. Основания расторжения и прекращения настоящего Контракта определяются в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ, если иное не предусмотрено в Специальных условиях Контракта. 9.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из Сторон. Все дополнения и приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть и подписываются Сторонами. Приложение 4 утверждено постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 Типовая форма ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ Настоящие Общие условия Контракта на предоставление услуг (далее - Контракт) применяются в случае, если другие разделы Контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера. Общие условия Контракта дополняются Специальными условиями Контракта. Специальные условия Контракта должны соответствовать условиям конкурсной документации и конкурсной заявке поставщика. 1. Предмет Контракта Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя обязанности выполнять определенный вид услуг, указанный в Специальных условиях Контракта на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и конкурсной заявкой Исполнителя. 2. Обязанности Заказчика 2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере, определенном в Специальных условиях Контракта. 2.2. Представлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг согласно Специальным условиям Контракта. 2.3. Рассматривать предложения Исполнителя в срок, определенный в Специальных условиях Контракта со дня их представления, давать по ним письменные заключения. 2.4. Выдавать Исполнителю доверенности на проведение от лица Заказчика необходимых хозяйственных операций. 2.5. В случае отказа от заказанных услуг незамедлительно уведомить об этом Исполнителя с возмещением Исполнителю фактически понесенных издержек. 3. Обязанности Исполнителя 3.1. Выполнять услуги, предусмотренные настоящим Контрактом, в указанные сроки. 3.2. В случае невозможности выполнения услуг незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Уведомление о невозможности исполнения услуг равносильно прекращению действия Контракта. 3.3. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание Контракта или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально в той степени, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какую-либо контрактную документацию или информацию кроме как в целях реализации настоящего Контракта. Вся контрактная документация, за исключением самого Контракта, остается в собственности Заказчика и должна быть ему возвращена (со всеми копиями) по его требованию после завершения Исполнителем выполнения Контракта. 3.4. Исполнитель ни полностью, ни частично не вправе передавать свои обязательства по настоящему Контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика. Исполнитель должен письменно уведомить Заказчика обо всех субконтрактах, заключенных в рамках данного Контракта, если об этом уже не оговорено в конкурсной заявке. Такое уведомление, сделанное в конкурсной заявке или позднее, не освобождает Исполнителя от ответственности или обязательств по Контракту. 4. Расчеты и порядок оплаты Форма и способы оплаты определяются в Специальных условиях Контракта. 5. Валюта Контракта Валюта Контракта определяется в Специальных условиях Контракта. 6. Ответственность сторон 6.1. В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, за каждые просроченные сутки. 6.2. Исполнитель должен предоставить Заказчику обеспечение выполнения Контракта на сумму, указанную в Специальных условиях Контракта. Средства из обеспечения выполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие расторжения Контракта по вине Исполнителя. Обеспечение выполнения Контракта должно быть выражено в валюте Контракта или в свободно конвертируемой валюте, приемлемой для Заказчика, и иметь банковскую гарантию. Обеспечение выполнения Контракта возвращается Исполнителю не позднее, чем через 28 (двадцать восемь) дней после даты завершения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, если в Специальных условиях Контракта не предусматривается иное. 6.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг Исполнителя Заказчик выплачивает пеню в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, в процентах от суммы, подлежащей выплате Исполнителю. 6.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения контрактных обязательств. 6.5. Дополнительная ответственность Сторон устанавливается в Специальных условиях контракта. 7. Форс - мажор 7.1. Стороны не несут ответственности за выплату штрафных санкций или расторжение Контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс - мажорных обстоятельств. 7.2. Форс - мажор означает событие, носящее непредвиденный характер, неподвластное контролю Сторон, не вызванное их просчетом или небрежностью. При этом инфляционные процессы в экономике к форс - мажорным обстоятельствам не относятся. 7.3. При возникновении форс - мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств. 8. Расторжение контракта Заказчик может в любое время расторгнуть Контракт, направив Исполнителю письменное уведомление, если Исполнитель обанкротился или стал неплатежеспособным. В этом случае расторжение совершается без выплаты Исполнителю компенсации при условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии получены Заказчиком. 9. Разрешение споров 9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, путем переговоров и консультаций. 9.2. Если указанные споры в течение 30 дней не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в арбитражном суде в соответствии с установленной подведомственностью. 10. Официальный язык Контракт должен быть написан на языке конкурсной заявки, указанном в Инструкции поставщикам. В случае заключения Контракта с иностранной фирмой, Контракт составляется на двух языках: русском и английском. Контракт, написанный на русском языке, имеет большую силу, чем его английская интерпретация. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны быть написаны на русском языке. 11. Заключительные положения 11.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 11.2. В соответствии с условиями Контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в Специальных условиях Контракта. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 11.3. Настоящий Контракт заключен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с даты его подписания. Все приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта, подписываются сторонами. 11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны будут руководствоваться действующим гражданским законодательством. Приложение 5 утверждено постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 1. Общие положения Для объективного определения поставщика (подрядчика), выигравшего конкурс, государственным заказчиком формируется конкурсная комиссия (далее - Комиссия). В состав конкурсной комиссии входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии. Председателем конкурсной комиссии, как правило, назначается начальник департамента экономики администрации области, либо руководитель заказчика. В состав конкурсной комиссии входит не менее трех должностных лиц заказчика. В комиссию могут привлекаться представители различных подразделений Администрации области, но с обязательным включением в качестве членов комиссии представителей департамента экономики и департамента финансов администрации области. Конкурсная комиссия создается и формируется государственным заказчиком (организатором конкурса) с целью проведения конкурса по приобретению товаров, работ и услуг для государственных нужд и утверждается постановлением Губернатора области. (в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 10.12.2001 N 1119) Абзац 6 исключен. - Постановление Губернатора Вологодской области от 10.12.2001 N 1119. Абзац 7 исключен. - Постановление Губернатора Вологодской области от 10.12.2001 N 1119. 2. Основные задачи конкурсной комиссии - Выявление поставщиков (подрядчиков), квалификация которых соответствует требованиям, предъявляемым заказчиком при размещении определенного заказа для государственных нужд (предварительный квалификационный отбор). - Организация и проведение конкурса для принятия решения по наилучшим техническим и финансовым результатам выигравшей заявки (победителя конкурса). - Проведение предварительной квалификации. - Осуществление процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками и документальное оформление ее. - Анализ конкурсных заявок, определение поставщика (подрядчика), выигравшего конкурс и рейтинг других поставщиков (подрядчиков), принятие иных решений по результатам конкурса. - Подготовка предложений о максимальном использовании возможностей поставщиков Вологодской области с учетом экономической целесообразности для областного бюджета. - Принятие решений о продолжительности рассмотрения конкурсных предложений участников и о дате проведения итогового заседания. - Участие в рассмотрении апелляций участников конкурса. 3. Регламент работы конкурсной комиссии 3.1. Комиссия организует свою деятельность в соответствии с планом проведения конкурса. 3.2. О месте, времени и дате проведения заседаний Комиссии ее члены, а также лица, приглашаемые на заседание с правом совещательного голоса, уведомляются не позднее чем за три дня до установленной даты. 3.3. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нем не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. 3.4. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Делегирование права голоса при принятии решения, а также отказ от голосования членами комиссии не допускается. Отсутствующего по уважительной причине члена Комиссии может заменить представитель того же структурного подразделения Администрации области при наличии доверенности на право участвовать в работе Комиссии, заверенной в соответствии с действующим законодательством. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право письменно изложить свое особое мнение с занесением его в протокол заседания. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим. 3.5. Заседания Комиссии протоколируются. Протокол заседания, а также принятое Комиссией решение оформляются в день заседания и подписываются всеми членами Комиссии, принявшими участие в голосовании. Протокол заседания и решения Комиссии оформляются в 3-х экземплярах: по одному экземпляру для заказчика, департамента экономики и департамента финансов администрации области. 4. Последовательность работы конкурсной комиссии при определении поставщика (подрядчика), выигравшего конкурс 4.1. Для объективного выявления поставщика (подрядчика), выигравшего конкурс, работа Комиссии должна проходить в следующей последовательности: предварительный квалификационный отбор; определение соответствия технических характеристик представленных заявок; финансовая оценка представленных заявок; определение поставщика (подрядчика), выигравшего конкурс; определение победителя конкурса. 4.2. При проведении предварительного квалификационного отбора и при проведении конкурса конкурсная Комиссия рассматривает, изучает и работает со следующими документами поставщиков (подрядчиков): предварительный квалификационный отбор: 1) инструкции поставщикам (подрядчикам); 2) письмо - заявка с приложениями; проведение конкурса: 1) инструкции участникам конкурса; 2) информационная карта конкурсной заявки; 3) общие условия контракта; 4) специальные условия контракта; 5) заказ на поставку продукции; 6) технические условия; 7) конкурсная заявка; 8) обеспечение конкурсной заявки; 9) уведомление о признании конкурсной заявки, победившей на конкурсе; 10) контракт; 11) обеспечение выполнения контракта; 12) поправки к документации для конкурса. 5. Утверждение результатов конкурса 5.1. Выигравшим конкурс считается поставщик (подрядчик), предложивший наименьшую цену и наиболее полно удовлетворяющий требованиям условий конкурса. 5.2. Решение Комиссии о поставщике (подрядчике), выигравшем конкурс, оформляется протоколом, в котором содержатся: наименование поставщика (подрядчика), состав Комиссии, результаты голосования, сводная таблица конкурсных заявок. Протокол о результатах конкурса оформляется в трехдневный срок. Конкурс считается завершенным после заключения контракта между поставщиком (подрядчиком) - победителем конкурса и государственным заказчиком. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами. 5.3. При принятии решения Комиссия не обязана мотивировать свой выбор перед поставщиками (подрядчиками). Комиссия может принять решение о закрытии конкурса без объявления победителя. Конкурс может быть объявлен несостоявшимся, если: - в момент окончания срока подачи заявок не поступило ни одной заявки; - представленные заявки не отвечают требованиям экономической эффективности. 5.4. В случае если представленные заявки не соответствуют условиям конкурсной документации, конкурс считается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат. 5.5. Когда наименьшая цена продукции, предложенная поставщиками (подрядчиками) значительно превышает среднесправедливую цену, Комиссия может предложить заказчику отклонить все предложения и провести повторный конкурс. 5.6. Если в результате первичного конкурса победитель не определен, а также в случае, когда контракт между победителем и заказчиком не заключен, заказчик обязан назначить повторный конкурс на ту же самую продукцию. 5.7. Комиссия должна удостовериться, что поставщик (подрядчик), представивший отвечающую требованиям конкурсную заявку с наименьшей ценой, на данный момент имеет достаточную квалификацию, чтобы удовлетворительно выполнить контракт. Поставщик (подрядчик) обязан представить документы, подтверждающие его квалификацию, а также любую другую информацию, которую Комиссия посчитает необходимой. Приложение 6 утверждено постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ ТОРГОВ (КОНКУРСА) И У ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА 1. При решении разместить заказы на закупки продукции для государственных нужд путем проведения закрытых торгов (закрытого конкурса) или у единственного поставщика заказчик представляет в департамент экономики администрации области заявку с обоснованием предлагаемого способа закупок и необходимыми расчетами (справку о конкурентной среде по закупаемой продукции и уровне цен на аналогичную продукцию, как минимум, трех независимых от заявителя и друг от друга поставщиков, а также обоснование отсутствия равноценной замены продукции и др.). 2. Заявка представляется в письменном виде за подписью руководителя заказчика или его заместителя (форма заявки прилагается). 3. При поступлении заявки и материалов департамент экономики администрации области рассматривает их в течение 10 дней и выдает письменное заключение. При необходимости запрашиваются дополнительные материалы. Срок рассмотрения заявок продлевается на время, необходимое для получения дополнительной информации. 4. Данный Порядок не распространяется на закупки продукции для государственных нужд, осуществляемые без проведения торгов (конкурсов), на основании федерального законодательства. Приложение к Порядку согласования размещения государственного заказа Вологодской области путем проведения закрытых торгов (конкурса) и у единственного источника, утвержденного постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 форма заявки согласования закупки товаров, работ и услуг у единственного источника ЗАЯВКА ________________________________________ в соответствии с пунктом " " статьи 44 закона области от 3 апреля 2000 года N 487-ОЗ "О закупках и поставках товаров, работ, услуг для государственных нужд Вологодской области" просит согласовать право на закупку товаров (работ, услуг) ___________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование товара, работ, услуг) у ________________________________________________________________ (наименование поставщика) по причине _______________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Общая стоимость государственной закупки составляет ______________ рублей. Приложение: ________ документов, _________ стр. в _________ экз. подпись, печать руководителя структуры СОГЛАСОВАНО начальник департамента экономики, заместитель губернатора администрации Вологодской области _______________________________ "__"__________________ 200__ г. (форма заявки в ред. постановления губернатора Вологодской области от 08.10.2001 N 924) Приложение 7 утверждено постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА ПРИ ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ I. Приглашение к участию в предварительном квалификационном отборе Предварительный квалификационный отбор проводится для выявления поставщиков, квалификация которых позволит участвовать в торгах (конкурсе) на закупку товаров для государственных нужд. Дата: Кому ________________________________________________________ Уважаемые господа! _______________________________________________ (далее "заказчик") приглашает для участия в предварительном квалификационном отборе поставщиков для поставки товаров и/или установки оборудования: ___ _________________________________________________ Предполагается, что приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет сделано __________ (указать дату). В предварительном квалификационном отборе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели из _____ ______________________________ (далее "поставщики"). Поставщики могут обратиться за документами предварительного квалификационного отбора по телефону, почте, телефаксу или телексу: ________________________. В запросе следует указать, что это "Запрос на документы предварительного квалификационного отбора на _____________. Документы предоставляются за плату в размере ________________, которая не подлежит возмещению. Заказчик в срок __________________________ направит документы предварительного квалификационного отбора заказным письмом, но не несет ответственности за задержку в доставке или утерю отправленных документов. Минимальное требование для прохождения предварительного квалификационного отбора состоит в выполнении ___________________. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным или заказным почтовым отправлением по следующему адресу: _________ ______________________________ не позднее _______________________. На конверте следует указать: "Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе на ____________________________". Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть заявки, поданные с опозданием. Заказчик своевременно известит поставщиков о результатах предварительного квалификационного отбора соответствующим уведомлением. К участию в торгах (конкурсе) будут приглашены только те поставщики, которые прошли предварительный квалификационный отбор по настоящей процедуре. II. Инструкции поставщикам Дата: 1. Предмет торгов (конкурса) Заказчик намеревается провести предварительный квалификационный отбор поставщиков для поставки товаров и/или установки оборудования ______________________________. Предполагается, что приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет сделано ______________________ (указать дату). В предварительном квалификационном отборе могут принять участие отечественные и иностранные поставщики (или только отечественные). 2. Подача заявок Поставщик не позднее _________________ подает письмо - заявку с соответствующей информацией для оценки его квалификации в предварительном отборе. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должны быть поданы в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным или заказным письмом не позднее _____________________ по следующему адресу: _______________________________________; на них должно быть указано: "Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе на ______________". Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить заявки, поданные с опозданием. На конверте должны быть указаны имя и почтовый адрес поставщика. Иностранные поставщики представляют все сведения, необходимые для участия в предварительном квалификационном отборе, на ________ ___________________ языке. Если какие-либо сведения представляются на другом языке, они должны сопровождаться переводом на __________ языке. Если поставщик не предоставляет информацию, имеющую существенное значение для оценки его квалификации, или своевременно не представляет разъяснения или обоснования предоставленных сведений, такой поставщик может быть отстранен от участия в квалификационном отборе. Встреча, во время которой поставщики имеют возможность получить разъяснения по требованиям предварительного квалификационного отбора, проводится ____________________ (указать время и место). 3. Критерии квалификационного отбора Предварительный квалификационный отбор основан на удовлетворении (неудовлетворении) изложенных требований, касающихся общего и специального опыта поставщика, кадровых возможностей, оборудования, финансового состояния, которые подтверждаются поставщиком при заполнении Форм, приложенных к письму - заявке. Заказчик оставляет за собой право на незначительные отступления, если они не оказывают существенного влияния на возможности поставщика, связанные с выполнением контракта. Общий опыт. Поставщик должен отвечать следующим критериям: иметь опыт поставки товаров или установки оборудования, или основных компонентов оборудования за последние три года не менее _________ шт. (и т. п.) на сумму не менее __________; обладать необходимыми производственными возможностями _______ ________________. Кадровые возможности. Поставщик должен располагать собственными кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, или быть в состоянии предложить услуги специалистов через организации (перечислить). Финансовое состояние. Ежегодный оборот поставщика за последние три года должен быть не менее _________________. Поставщик должен обладать достаточными финансовыми ресурсами для получения гарантии на выполнение контракта на сумму не менее ________________________________. Репутация (участие в судебных разбирательствах). Поставщик представляет точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным тяжбам и разбирательствам в органах арбитража, которые имели место по его контрактам за последние пять лет. Данные, свидетельствующие о том, что такие споры систематически разрешались не в пользу поставщика, могут явиться основанием для отстранения поставщика от квалификационного отбора. 4. Конфликт интересов Поставщик не должен быть связан в настоящем или иметь связи в течение последних пяти лет с советниками или другими лицами, которые подготовили документацию и прочие документы предварительного этапа квалификационного отбора и документы торгов (конкурса) по предмету торгов (конкурса), или с консультантами, вовлеченными в выполнение контракта по предмету торгов (конкурса), которые могли бы давать консультации по вопросам, для решения которых поставщики приглашены на прохождение предварительной квалификации. Такие связи могут послужить основанием для отстранения поставщика от участия в квалификационном отборе. 5. Обновление сведений, представляемых для участия в предварительном квалификационном отборе При представлении конкурсных заявок к участникам торгов (конкурса) может быть предъявлено требование обновить финансовые сведения, которые были представлены для прохождения предварительного квалификационного отбора, с целью подтверждения правдивости представленной информации и соответствия квалификационным критериям на момент подачи конкурсных заявок. Конкурсная заявка не принимается, если в момент ее подачи оказывается, что квалификация поставщика уже не соответствует установленным требованиям. 6. Льгота отечественным поставщикам При оценке конкурсных заявок отечественным поставщикам предоставляется льготный процент в размере __________. Для получения льготного процента от поставщика требуется, чтобы: стоимость материальных, трудовых и иных ресурсов и компонентов из России для изготовления или сборки предложенных товаров в России составляли не менее 30 процентов цены франко - завод; поставщик был занят изготовлением и сборкой предложенных к поставке товаров с даты подачи конкурсной заявки. 7. Общие положения Приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет направлено лишь тем поставщикам, которые прошли предварительный квалификационный отбор. Поставщики, прошедшие отбор, могут представить только одну конкурсную заявку по контракту. Если поставщик представляет более одной конкурсной заявки, все конкурсные заявки, представленные этим поставщиком, отклоняются. Поставщики представляют финансовое обеспечение конкурсной заявки в форме банковской гарантии, залога, поручительства или иной приемлемой для заказчика форме на сумму _________________. От победителя торгов (конкурса) требуется также предоставление обеспечения выполнения контракта на сумму __________, составляющую ________________ процентов цены контракта. Примеры приемлемых форм обеспечения предоставляются в документации для торгов (конкурса). Заказчик оставляет за собой право: вносить изменения в объем и стоимость любого контракта, выставляемого на конкурс; при этом будут приниматься конкурсные заявки по контракту (контрактам) лишь тех прошедших предварительный квалификационный отбор поставщиков, которые отвечают требованиям контрактов, в которые внесены изменения; принять или отклонить заявки на прохождение предварительной квалификации в соответствии с настоящей инструкцией; отменить предварительный квалификационный отбор и отклонить все заявки. Заказчик не несет ответственности за такие действия и не обязан информировать всех поставщиков об их причинах. Уведомление о результатах рассмотрения заявок на предварительном квалификационном отборе с указанием наименований поставщиков, прошедших квалификационный отбор, направляется поставщикам в течение _________________ дней после истечения срока представления заявок. При поступлении запроса от поставщиков, не прошедших предварительный квалификационный отбор, заказчик обязан разъяснить мотивы принятия им такого решения. III. Письмо - заявка Дата: Кому: ____________________________________________________________ Уважаемые господа! Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени __ __________________ (далее "поставщик") нижеподписавшиеся настоящим подают заявку на прохождение предварительного квалификационного отбора, который будет производиться Вами, с целью последующего участия в торгах (конкурсе) на получение контракта(ов) в рамках предмета торгов (конкурса) ______________________. К письму - заявке прилагаются копии документов, определяющих: юридический статус поставщика; основное место деятельности; место регистрации в качестве юридического лица (для поставщиков, имеющих статус юридического лица) или место регистрации и национальность владельцев (для поставщиков, которые представляют собой индивидуальных предпринимателей). Вашей организации или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, предоставленных в связи с данной заявкой, и обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Письмо - заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции поставщика. Ваша организация и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации: -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справки по общим вопросам и вопросам управления ¦ +---------------------------------T------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ +---------------------------------+------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ L---------------------------------+------------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справки по кадровым вопросам ¦ +---------------------------------T------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ +---------------------------------+------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ L---------------------------------+------------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справки по техническим вопросам ¦ +---------------------------------T------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ +---------------------------------+------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ L---------------------------------+------------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справки по финансовым вопросам ¦ +---------------------------------T------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ +---------------------------------+------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ L---------------------------------+------------------------------- Данная заявка подается с пониманием того, что: возможность подачи конкурсных заявок зависит от проверки всех данных, предоставленных поставщиками для квалификационного отбора на момент проведения торгов (конкурса); ваша организация оставляет за собой право отклонить или принять заявки, приостановить процесс предварительного квалификационного отбора и отклонить все заявки; ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать поставщика об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны. Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения являются полными и верными во всех деталях. Подпись Ф. И. О. От имени и по поручению (наименование поставщика) ________________ М.П. Приложение к письму - заявке Форма 1 Страница _________, состоит из __________ страниц Общие сведения Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в предварительном квалификационном отборе, должно заполнить данную форму. Все индивидуальные предприниматели представляют, кроме того, сведения о национальной принадлежности (гражданстве). В тех случаях, когда поставщик предполагает использовать услуги конкретных партнеров для выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, составляющих свыше 10 процентов общей стоимости поставки товаров и установки оборудования, должна быть представлена также информация, характеризующая партнеров: ---T----------------------------------------T--------------------¬ ¦1 ¦Наименование фирмы ¦ ¦ +--+----------------------------------------+--------------------+ ¦2 ¦Адрес головной конторы ¦ ¦ +--+----------------------------------------+--------------------+ ¦3 ¦Телефон ¦Контакт ¦ +--+----------------------------------------+--------------------+ ¦4 ¦Факс ¦Электронная почта ¦ +--+----------------------------------------+--------------------+ ¦5 ¦Место регистрации ¦Год регистрации ¦ +--+----------------------------------------+--------------------+ ¦6 ¦Банковские реквизиты (корреспондентский,¦ ¦ ¦ ¦расчетный счета, ИНН, БИК) ¦ ¦ L--+----------------------------------------+--------------------- --T----------------------------------------T---------------------¬ ¦1¦Ф. И. О. ¦ ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦2¦Национальность предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦(гражданство) ¦ ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦3¦Телефон ¦Контакт ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦4¦Факс ¦Электронная почта ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦5¦Банковские реквизиты ¦ ¦ L-+----------------------------------------+---------------------- Приложение к письму - заявке Форма 2 Страница _________, состоит из __________ страниц Общий опыт работы Наименование поставщика ______________________________________ Все поставщики заполняют данную форму и представляют сведения по годовому обороту. Поставщикам не нужно представлять вместе с заявками рекомендательные письма, сертификаты и рекламные материалы; они не будут учитываться при оценке квалификации. -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Годовой оборот ¦ +---T------------------------------T-----------------------------+ ¦Год¦ Оборот (руб.) ¦ Эквивалент в долларах США ¦ ¦ ¦ ¦ для иностранных поставщиков ¦ +---+------------------------------+-----------------------------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------------------------+ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ L---+------------------------------+------------------------------ Приложение к письму - заявке Форма 3 Страница _________, состоит из __________ страниц Кадровые возможности Наименование поставщика _____________________________________ ------T----------------------------------------------------------¬ ¦1. ¦Ф. И. О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦ +-----+----------------------------------------------------------+ ¦2. ¦Ф. И. О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦ +-----+----------------------------------------------------------+ ¦3. ¦Ф. И. О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦ +-----+----------------------------------------------------------+ ¦4. ¦Ф. И. О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦ L-----+----------------------------------------------------------- Приложение к письму - заявке Форма 4 Страница _________, состоит из __________ страниц Репутация (участие в судебных разбирательствах) Наименование поставщика _____________________________________ ----T-----------------------T-----------------------T------------¬ ¦Год¦ Решение в пользу ¦ Наименование клиента, ¦Оспариваемая¦ ¦ ¦ или против поставщика ¦ основание для тяжбы, ¦ сумма ¦ ¦ ¦ ¦ предмет спора ¦ ¦ +---+-----------------------+-----------------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----------------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-----------------------+-----------------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------------------+-----------------------+------------- Приложение 8 утверждено постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ОТБОРА ПРИ ЗАКУПКЕ РАБОТ I. Приглашение к участию в предварительном квалификационном отборе Предварительный квалификационный отбор проводится для выявления подрядчиков, квалификация которых позволит участвовать в торгах (конкурсе) на закупку работ для государственных нужд. Ниже приводится образец приглашения к участию в предварительном квалификационном отборе. Дата Кому _____________________________________________________________ Уважаемые господа! __________________________________________ (далее "заказчик") приглашает для участия в предварительном квалификационном отборе подрядчиков для выполнения работ по следующему предмету торгов (конкурса): ___________________________________________ Предполагается, что приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет сделано _____________ (указать дату). В предварительном квалификационном отборе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели из _____ _____________ (далее "подрядчики"). Подрядчики могут обратиться за документами предварительного квалификационного отбора по телефону, почте, телефаксу или телексу: ________________________ В запросе следует указать, что это "Запрос на документы предварительного квалификационного отбора на _________________". Документы предоставляются за плату в размере _______________, которая не подлежит возмещению. Заказчик направит документы заказным письмом, но не несет ответственности за задержку в доставке или утерю отправленных документов. Минимальное требование для прохождения предварительного квалификационного отбора состоит в выполнении ___________________. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе подаются в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным или заказным почтовым отправлением не позднее _________________ по следующему адресу: ______________________________________________. На конверте следует указать: "Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе по ____________________________". Заказчик оставляет за собой право принять или отвергнуть заявки, поданные с опозданием. Заказчик известит подрядчиков о результатах предварительного квалификационного отбора соответствующим уведомлением. К участию в торгах (конкурсе) будут приглашены только подрядчики, прошедшие предварительный квалификационный отбор по настоящей процедуре. II. Инструкции подрядчикам ________________________________________ (наименование предмета торгов (конкурса) _______________________________ (наименование заказчика) Дата: ______________ 1. Предмет торгов (конкурса) Заказчик намеревается провести предварительный квалификационный отбор подрядчиков на следующие работы (контракты) по проекту: _____________________________________. Предполагается, что приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет сделано ______________________ (указать дату). В предварительном квалификационном отборе могут принять участие отечественные и иностранные подрядчики (или только отечественные). Общие сведения о климате, гидрологических характеристиках, топографии, доступности района, наличии транспортных средств и коммуникаций, медицинских учреждений, план проекта, сроки строительства, наличие инфраструктуры, предоставляемой заказчиком, а также __________________________ прилагаются на отдельном листе. Предусматривается осуществление контракта ________________________ (указать тип контракта). 2. Подача заявок Подрядчик не позднее _________________ подает письмо - заявку с соответствующей информацией для оценки его квалификации в предварительном отборе. Заявки на участие в предварительном квалификационном отборе должны быть поданы в запечатанных конвертах, которые доставляются посыльным или заказным письмом не позднее _____________________ по следующему адресу: _______________________________________; на них должно быть указано: "Заявка на участие в предварительном квалификационном отборе на ______________". Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить заявки, поданные с опозданием. На конверте должны быть имя и почтовый адрес подрядчика. Иностранные подрядчики представляют все сведения, необходимые для участия в предварительном квалификационном отборе, на ________ ________________ языке. Если какие-либо сведения представляются на другом языке, они должны сопровождаться переводом на _____________ языке. Если подрядчик не предоставляет информацию, имеющую существенное значение для оценки его квалификации, или своевременно не представляет разъяснения или обоснования предоставленных сведений, такой подрядчик может быть отстранен от участия в предварительном квалификационном отборе. Встреча, во время которой подрядчики имеют возможность получить разъяснения по требованиям проекта и критериям предварительного квалификационного отбора, проводится ____________ ___________________ (указать время и место). 3. Критерии предварительного квалификационного отбора Предварительный квалификационный отбор основан на удовлетворении (неудовлетворении) требований, касающихся общего и специального опыта подрядчика, кадровых возможностей, оборудования, финансового состояния, которые подтверждаются подрядчиком при заполнении Форм, приложенных к письму - заявке. Заказчик оставляет за собой право на незначительные отступления, если они не оказывают существенного влияния на возможности подрядчика, связанные с выполнением контракта. При определении соответствия подрядчика требованиям предварительного квалификационного отбора опыт и ресурсы субподрядчиков не учитываются. Общий опыт. Подрядчик должен удовлетворять следующим минимальным квалификационным требованиям: средний ежегодный оборот строительных работ (определяемый как общая сумма завершенных и незавершенных работ по выставленным счетам) за последние пять лет должен быть ___________________ млн. рублей; иметь опыт успешного участия в качестве генерального подрядчика в реализации в течение последних пяти лет не менее трех проектов, по характеру и сложности сопоставимых с предлагаемым контрактом; этот опыт должен включать в себя ____________________. Кадровые возможности. Подрядчик должен располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для нижеуказанных должностей. Подрядчик должен представить сведения по основным кандидатурам на каждую должность и их заместителям; оба кандидата должны отвечать требованиям, изложенным ниже: -----------------T-----------------T---------------T-------------¬ ¦Должность ¦Общий стаж работы¦Стаж работы по ¦В качестве ¦ ¦ ¦(лет) ¦данному профилю¦руководителя ¦ ¦ ¦ ¦(лет) ¦аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ (лет) ¦ +----------------+-----------------+---------------+-------------+ ¦Руководитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контракта ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------------+---------------+-------------+ ¦Заместитель ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------------+---------------+-------------+ ¦Другая должность¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------------+---------------+-------------+ ¦Заместитель ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------+-----------------+---------------+-------------- Возможности по оборудованию. Подрядчик должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т. д.) к следующим основным видам оборудования, которые должны находиться в рабочем состоянии. ----------------------------------T------------------------------¬ ¦Тип и характеристика оборудования¦Минимальное количество ¦ ¦ ¦требуемых единиц оборудования ¦ +---------------------------------+------------------------------+ ¦ 1. ¦ ¦ +---------------------------------+------------------------------+ ¦ 2. ¦ ¦ +---------------------------------+------------------------------+ ¦ 3. и т. д. ¦ ¦ L---------------------------------+------------------------------- Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении предлагаемого проекта. Подрядчик может представить альтернативный список оборудования, которое он предлагает для использования при выполнении контракта, сопроводив этот список объяснениями. Финансовое состояние. Подрядчик должен показать, что он имеет доступ или имеет в наличии ликвидные активы, незаложенные основные производственные фонды, кредитные линии и другие финансовые ресурсы в достаточном объеме для обеспечения в ходе строительства в течение __________ месяцев движения платежей в размере _________ млрд. рублей, без учета обязательств подрядчика по другим контрактам. Представляются проверенные аудитором балансовые отчеты за последние пять лет, которые должны свидетельствовать о прочности финансового положения подрядчика и долгосрочной рентабельности его деятельности. В случае необходимости заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих подрядчика. Репутация (участие в судебных разбирательствах). Подрядчик должен представить точные сведения по законченным или находящимся в процессе разбирательства в органах арбитража судебным тяжбам, которые имели место по его контрактам за последние пять лет. Данные, свидетельствующие о том, что такие споры систематически разрешались не в пользу подрядчика, могут явиться основанием для отстранения подрядчика от квалификационного отбора. 4. Конфликт интересов Подрядчик не должен быть связан в настоящем или иметь связи в течение последних пяти лет с советниками или другими лицами, которые подготовили проектную документацию, спецификации и прочие документы предварительного квалификационного отбора и документы торгов (конкурса) по проекту или которым была предложена работа по контракту. Такие связи могут послужить основанием для отстранения подрядчика от участия в предварительном квалификационном отборе. 5. Обновление сведений, представляемых для участия в предварительном квалификационном отборе При представлении конкурсных заявок к участникам торгов (конкурса) может быть предъявлено требование обновить финансовые сведения, которые были представлены для прохождения предварительного квалификационного отбора, с целью подтверждения соответствия квалификационным критериям на момент подачи конкурсных заявок. Конкурсная заявка не принимается, если в момент ее подачи оказывается, что квалификация подрядчика уже не соответствует установленным требованиям. 6. Льгота отечественным подрядчикам При оценке конкурсных заявок отечественным подрядчикам предоставляется льготный процент в размере __________________. При объявлении торгов (конкурса) прошедшие предварительный квалификационный отбор подрядчики получают уведомление о том, распространяется ли на них положение о льготе отечественным подрядчикам. Для получения льготного процента подрядчики должны: быть зарегистрированными в Российской Федерации; иметь в качестве большинства владельцев контрольного пакета акций лиц, имеющих гражданскую принадлежность Российской Федерации; не заключать контрактов субподряда с иностранными подрядчиками на сумму более 50% стоимости контракта. 7. Общие положения Приглашение к участию в торгах (конкурсе) будет направлено лишь тем подрядчикам, которые прошли предварительный квалификационный отбор. Подрядчики, прошедшие отбор, могут представить только одну конкурсную заявку по контракту. Если подрядчик представляет более одной конкурсной заявки, то все конкурсные заявки, представленные этим подрядчиком, отклоняются. Данное условие не распространяется на конкурсные заявки, предусматривающие выполнение работ силами субподрядчиков, услугами которых пользуется более чем один подрядчик. Подрядчики представляют финансовое обеспечение конкурсной заявки в форме банковской гарантии, залога, поручительства или иной приемлемой для заказчика форме, на сумму ___________. От победителя торгов (конкурса) требуется также предоставление обеспечения выполнения контракта. Примеры приемлемых форм обеспечения предоставляются в документации для торгов (конкурса). Заказчик оставляет за собой право: вносить изменения в объем и стоимость любого контракта, выставляемого на конкурс; при этом будут приниматься конкурсные заявки по контракту (контрактам) лишь тех прошедших предварительный квалификационный отбор участников, которые отвечают требованиям контрактов, в которые внесены изменения; принять или отклонить заявку на прохождение предварительной квалификации в соответствии с настоящей инструкцией; отменить предварительный квалификационный отбор и отклонить все заявки. Заказчик не несет ответственности за такие действия и не обязан информировать всех подрядчиков об их причинах. Уведомление о результатах рассмотрения заявок с указанием имен подрядчиков, прошедших предварительный квалификационный отбор, направляется подрядчикам по факсу или телексу в течение _____________ дней после истечения срока представления заявок. При поступлении запроса от подрядчиков, не прошедших предварительный квалификационный отбор, заказчик обязан разъяснить мотивы принятия им такого решения. III. Письмо - заявка Дата: __________________ Кому: _______________________________________________________ Уважаемые господа! Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени ____________________ (далее "подрядчик"), а также полностью изучив всю информацию по предварительному квалификационному отбору, нижеподписавшиеся настоящим подают заявку на прохождение предварительного квалификационного отбора, который будет производиться Вами, с целью последующего участия в торгах (конкурсе) на получение следующего контракта(ов) в рамках проекта __________________________: ------------------------------------T----------------------------¬ ¦Номер контракта ¦Наименование контракта ¦ +-----------------------------------+----------------------------+ ¦1. ¦ ¦ +-----------------------------------+----------------------------+ ¦2. ¦ ¦ +-----------------------------------+----------------------------+ ¦3. и т. д. ¦ ¦ L-----------------------------------+----------------------------- Примечание. Подрядчик чернилами вычеркивает все контракты, по которым не желает проходить квалификационный отбор, ставя свою подпись и дату под каждым вычеркнутым пунктом. К письму - заявке прилагаются копии документов, определяющих: юридический статус подрядчика; основное место деятельности; место регистрации в качестве юридического лица (для подрядчиков, имеющих статус юридического лица) или место регистрации и национальность (гражданство) владельцев (для подрядчиков, которые представляют собой индивидуальных предпринимателей). Вашей организации или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в связи с данной заявкой, и обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Письмо - заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции подрядчика. Ваша организация и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации: -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справки по общим вопросам и вопросам управления ¦ +------------------------------------T---------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ +------------------------------------+---------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ L------------------------------------+---------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справки по кадровым вопросам ¦ +------------------------------------T---------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ +------------------------------------+---------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ L------------------------------------+---------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справки по техническим вопросам ¦ +------------------------------------T---------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ +------------------------------------+---------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ L------------------------------------+---------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справки по финансовым вопросам ¦ +------------------------------------T---------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ +------------------------------------+---------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦Телефон: ¦ L------------------------------------+---------------------------- Данная заявка подается с пониманием того, что: возможность подачи конкурсных заявок зависит от проверки всех данных, предоставленных подрядчиками для предварительного квалификационного отбора на момент проведения торгов (конкурса); ваша организация оставляет за собой право: пересмотреть объем и стоимость контрактов по данному проекту; в таком случае конкурсные заявки будут приниматься только от тех прошедших предварительный квалификационный отбор подрядчиков, которые отвечают пересмотренным требованиям; отклонить или принять заявку, приостановить процесс предварительного квалификационного отбора и отклонить все заявки; ваша организация не несет ответственности за такие действия и не берет на себя обязательство информировать подрядчика об их причинах без соответствующего запроса с нашей стороны. Нижеподписавшиеся подтверждают, что подрядчик отвечает (не отвечает) требованиям положения о предоставлении льготы отечественным участникам торгов (конкурса), и просит учесть это при оценке конкурсной заявки. Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения в должным образом заполненной заявке являются полными, точными и верными во всех деталях. Подпись Ф. И. О. От имени и по поручению (наименование подрядчика) М.П. Приложение к письму - заявке Форма 1 Страница _________, состоит из __________ страниц Общие сведения Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в предварительном квалификационном отборе, должно заполнить данную форму. Все индивидуальные предприниматели представляют сведения о национальной принадлежности (гражданстве). В тех случаях, когда подрядчик предполагает использовать услуги конкретных субподрядчиков для выполнения важных компонентов работ или выполнения работ, составляющих свыше 10 процентов общей стоимости работ, должна быть представлена также информация, характеризующая субподрядчиков: ----T---------------------------------T--------------------------¬ ¦1 ¦Наименование фирмы ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------------------------+ ¦2 ¦Адрес головной конторы ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------------------------+ ¦3 ¦Телефон ¦Контакт ¦ +---+---------------------------------+--------------------------+ ¦4 ¦Факс ¦Электронная почта ¦ +---+---------------------------------+--------------------------+ ¦5 ¦Место регистрации ¦Год регистрации ¦ +---+---------------------------------+--------------------------+ ¦6 ¦Банковские реквизиты ¦ ¦ ¦ ¦(корреспондентский, ¦ ¦ ¦ ¦расчетный счета, ИНН, БИК) ¦ ¦ L---+---------------------------------+--------------------------- ----T---------------------------------T--------------------------¬ ¦1 ¦Ф. И. О. ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------------------------+ ¦2 ¦Национальность предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦(гражданство) ¦ ¦ +---+---------------------------------+--------------------------+ ¦3 ¦Телефон ¦Контакт ¦ +---+---------------------------------+--------------------------+ ¦4 ¦Факс ¦Электронная почта ¦ +---+---------------------------------+--------------------------+ ¦5 ¦Банковские реквизиты ¦ ¦ L---+---------------------------------+--------------------------- Приложение к письму - заявке Форма 2 Страница _________, состоит из __________ страниц Общий опыт работы Наименование подрядчика __________________________________________ Все подрядчики заполняют данную форму. Представляют сведения по годовому обороту подрядчика согласно счетам, выставленным клиентам за каждый год по завершенным и незавершенным работам в млрд. рублей на конец рассматриваемого периода. Подрядчикам не нужно представлять вместе с заявками рекомендательные письма, сертификаты и рекламные материалы, т. к. они не будут учитываться при оценке квалификации. -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Годовой оборот (только строительство) ¦ +-----T----------------------------T-----------------------------+ ¦ Год ¦ Оборот (руб.) ¦Эквивалент в долларах США ¦ ¦ ¦ ¦для иностранных поставщиков ¦ +-----+----------------------------+-----------------------------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ +-----+----------------------------+-----------------------------+ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ L-----+----------------------------+------------------------------ Приложение к письму - заявке Форма 3 Страница _________, состоит из __________ страниц Конкретный опыт работы Наименование подрядчика _____________________________________ Для прохождения предварительного квалификационного отбора необходимо, чтобы подрядчик отвечал конкретным требованиям, приведенным в данной форме, как об этом изложено в инструкции подрядчикам. Каждый подрядчик приводит перечень контрактов за последние пять лет на сумму ____________, аналогичных по характеру и степени сложности контракту, для получения которого подрядчик проходит предварительный квалификационный отбор. Стоимость указывается в валютах контрактов на дату завершения, а по текущим контрактам - на дату заключения контракта. Сведения по каждому завершенному контракту либо контракту, выполняемому подрядчиком, суммируются. Если подрядчик предполагает использовать услуги субподрядчиков для выполнения важнейших компонентов работы или работы на сумму более 10 процентов общей стоимости контракта, то в нижеприведенные формы должны быть включены также сведения относительно каждого субподрядчика. Приложение к форме 3 Страница _________, состоит из __________ страниц Подробные сведения об аналогичных по характеру и сложности контрактах Наименование подрядчика __________________________________ Для каждого контракта используется отдельный лист. ---T-------------------------------------------------------------¬ ¦ 1¦Номер контракта ¦ ¦ ¦Наименование контракта ¦ ¦ ¦Страна ¦ +--+-------------------------------------------------------------+ ¦ 2¦Наименование заказчика ¦ +--+-------------------------------------------------------------+ ¦ 3¦Адрес заказчика ¦ +--+-------------------------------------------------------------+ ¦ 4¦Характер работы и особые условия контракта, для получения ¦ ¦ ¦которого подрядчик проходит квалификационный отбор ¦ +--+-------------------------------------------------------------+ ¦ 5¦Роль в осуществлении контракта (отметить один из двух ¦ ¦ ¦пунктов) ¦ ¦ ¦- единственный подрядчик ¦ ¦ ¦- субподрядчик ¦ +--+-------------------------------------------------------------+ ¦ 6¦Общая стоимость контракта (в конкретной валюте на дату ¦ ¦ ¦завершения; по текущим контрактам - на дату присуждения) ¦ +--+-------------------------------------------------------------+ ¦ 7¦Эквивалент в рублях и долларах США ¦ +--+-------------------------------------------------------------+ ¦ 8¦Дата присуждения контракта ¦ +--+-------------------------------------------------------------+ ¦ 9¦Дата завершения ¦ +--+-------------------------------------------------------------+ ¦10¦Срок выполнения контракта (лет, месяцев) ¦ +--+-------------------------------------------------------------+ ¦11¦Особые требования ¦ L--+-------------------------------------------------------------- Приложение к письму - заявке Форма 4 Страница _________, состоит из __________ страниц Краткие сведения об обязательствах по текущим контрактам и незавершенным работам Наименование подрядчика _____________________________________ Подрядчики предоставляют данные о своих текущих обязательствах по последним десяти заключенным контрактам, по контрактам, по которым получено письмо о намерении принять предложение или письмо о принятии заявки, и по контрактам, которые близятся к завершению, но по которым еще не выдан сертификат о полном завершении, с указанием общего числа текущих контрактов. ------------------------T---------------------T------------------¬ ¦Наименование контракта ¦ Стоимость ¦ Предполагаемая ¦ ¦ ¦ незавершенных работ ¦ дата завершения ¦ +-----------------------+---------------------+------------------+ ¦ 1. ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------------------+------------------+ ¦ 2. ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------------------+------------------+ ¦ 3. и т. д. ¦ ¦ ¦ L-----------------------+---------------------+------------------- Приложение к письму - заявке Форма 5 Страница _________, состоит из __________ страниц Кадровые возможности Наименование подрядчика _____________________________________ Подрядчики предоставляют имена по крайней мере двух кандидатов, соответствующих требованиям, определенным по каждой должности, имеющей существенное значение для выполнения контракта. Сведения об опыте работы каждого кандидата представляются на отдельной странице, применив приложение к форме 5 для каждого кандидата. --------------------------------------T--------------------------¬ ¦Должность ¦ ¦ +-------------------------------------+--------------------------+ ¦Имя основного кандидата ¦ ¦ +-------------------------------------+--------------------------+ ¦Имя альтернативного кандидата ¦ ¦ L-------------------------------------+--------------------------- Приложение к форме 5 Страница _________, состоит из __________ страниц Краткие сведения о кандидате Имя кандидата _______________________________________________ -------------------------------------------T---------------------¬ ¦Должность ¦Кандидат: ¦ ¦ ¦- основной; ¦ ¦ ¦- альтернативный ¦ +--------------------T---------------------+---------------------+ ¦Сведения о кандидате¦1. Имя кандидата ¦2. Дата рождения ¦ +--------------------+---------------------+---------------------+ ¦ ¦3. Профессиональная квалификация ¦ +--------------------+-------------------------------------------+ ¦Место работы в ¦Наименование заказчика ¦ ¦настоящее время ¦ ¦ +--------------------+-------------------------------------------+ ¦ ¦Адрес заказчика ¦ +--------------------+---------------------T---------------------+ ¦ ¦Телефон ¦Контакт (управляющий,¦ ¦ ¦ ¦ответственный за ¦ ¦ ¦ ¦кадры) ¦ +--------------------+---------------------+---------------------+ ¦ ¦Факс ¦Электронная почта ¦ +--------------------+---------------------+---------------------+ ¦ ¦Название должности, ¦Стаж работы на ¦ ¦ ¦занимаемой кандидатом¦нынешнем месте ¦ L--------------------+---------------------+---------------------- Представить краткие сведения о трудовой деятельности за последние 20 лет в обратной хронологической последовательности. Указать наличие технического и управленческого опыта, имеющего отношение к проекту. -----------------T---------------T-------------------------------¬ ¦С какого срока ¦По какой срок ¦Предприятие (предмет торгов) ¦ ¦ ¦ ¦должность (соответствующий ¦ ¦ ¦ ¦технический и управленческий ¦ ¦ ¦ ¦опыт) ¦ +----------------+---------------+-------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------+---------------+-------------------------------- Приложение к письму - заявке Форма 6 Страница _________, состоит из __________ страниц Возможности по оборудованию Наименование подрядчика ______________________________________ От подрядчика требуется представить сведения, подтверждающие возможность удовлетворить требования по каждому виду и набору оборудования, указанного в инструкции подрядчикам. По каждому виду оборудования, перечисленного в инструкции подрядчикам, а также на альтернативное оборудование, предложенное подрядчиком, заполняется отдельная форма (6). -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Вид оборудования ¦ +----------------------T----------------------T------------------+ ¦Данные об оборудовании¦1. Наименование ¦2. Модель и ¦ ¦ ¦ изготовителя ¦номинальная ¦ ¦ ¦ ¦мощность ¦ +----------------------+----------------------+------------------+ ¦ ¦3. Производительность ¦4. Год выпуска ¦ +----------------------+----------------------+------------------+ ¦Нынешнее состояние ¦5. Местонахождение ¦ +----------------------+-----------------------------------------+ ¦ ¦6. Текущие обязательства ¦ +----------------------+-----------------------------------------+ ¦Источник ¦7. Указать источник оборудования: ¦ ¦ ¦- собственность; ¦ ¦ ¦- взято напрокат; ¦ ¦ ¦- арендовано; ¦ ¦ ¦- оборудование, которое будет специально ¦ ¦ ¦ (приобретено) изготовлено ¦ L----------------------+------------------------------------------ Нижеследующая информация не представляется по оборудованию, которое является собственностью подрядчика. -----------T-----------------------------------------------------¬ ¦Владелец ¦8. Наименование владельца ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ ¦9. Адрес владельца ¦ +----------+-----------------------------T-----------------------+ ¦ ¦Телефон ¦Имя и должность упол- ¦ ¦ ¦ ¦номоченного лица ¦ +----------+-----------------------------+-----------------------+ ¦ ¦Факс ¦Электронная почта ¦ +----------+-----------------------------+-----------------------+ ¦Соглашения¦Краткие сведения по прокату (аренде), соглашениям об ¦ ¦ ¦изготовлении, относящимся к проекту ¦ L----------+------------------------------------------------------ Приложение к письму - заявке Форма 7 Страница _________, состоит из __________ страниц Финансовые возможности Наименование подрядчика ______________________________________ Подрядчики должны представить сведения о финансовом состоянии, подтверждающие соответствие подрядчиков требованиям, изложенным в инструкции подрядчикам. Данную форму заполняют все подрядчики. При необходимости на отдельных страницах представляется полная банковская информация. К форме прилагаются заверенные аудитором копии балансовых отчетов. Приводятся суммарные данные по активам и пассивам, выраженные в млрд. рублей (на конец соответствующего года) за последние пять лет. На основе существующих обязательств производится прогноз оценки активов и пассивов, выраженной в млрд. рублей, на следующие два года. -------------T-----------------------------------T-----------------¬ ¦Финансовые ¦ По факту за последние пять лет ¦ Прогноз на ¦ ¦сведения в ¦ ¦ следующие ¦ ¦млрд. руб. ¦ ¦ два года ¦ +------------+------T------T------T------T-------+--------T--------+ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------+------+------+------+------+-------+--------+--------+ ¦1. Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+------+------+------+-------+--------+--------+ ¦2. Оборотные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+------+------+------+-------+--------+--------+ ¦3. Суммарные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+------+------+------+-------+--------+--------+ ¦4. Текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассивы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+------+------+------+-------+--------+--------+ ¦5. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до уплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+------+------+------+-------+--------+--------+ ¦6. Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после уплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+------+------+------+------+-------+--------+--------- Указать предлагаемые источники финансирования, обеспечивающие потребности в движении платежей по проекту, без учета текущих обязательств. ------------------------------------------T----------------------¬ ¦ Источники финансирования ¦ Объем (в млрд. руб.) ¦ +-----------------------------------------+----------------------+ ¦1. ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------------------+ ¦2. ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------------------+ ¦3. и т. д. ¦ ¦ L-----------------------------------------+----------------------- К форме прилагаются заверенные аудитором финансовые отчеты за последние пять лет. Индивидуальные предприниматели должны представить копии налоговых деклараций за последние пять лет. Приложение к письму - заявке Форма 8 Страница _________, состоит из __________ страниц Репутация (участие в судебных разбирательствах) Наименование подрядчика ______________________________________ Участники предоставляют данные о своем участии в судебных процессах или разбирательствах в арбитражных судах в связи с контрактами, заключенными за последние пять лет, или текущими контрактами. ----T---------------------T----------------------T---------------¬ ¦Год¦Решение в пользу или ¦Наименование клиента, ¦Оспариваемая ¦ ¦ ¦против поставщика ¦основание для тяжбы, ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦предмет спора ¦ ¦ +---+---------------------+----------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------------+----------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------------+----------------------+---------------- Приложение 9 утверждено постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСА) НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ I. Приглашение к участию в торгах (конкурсе) на закупку товаров Дата: Кому ____________________________________ Уважаемые господа! Заказчик ______________________________ (название, почтовый и телеграфный адрес, номер телекса и/или факса, имя и должность ответственного лица, обеспечивающего связь по контракту) настоящим приглашает к участию в торгах (конкурсе) на закупку товаров ______ _____________________ (краткое описание товаров и связанных с ними услуг с указанием сроков поставок). В торгах (конкурсе) могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели из _______________________ (далее "поставщики"). Заинтересованные поставщики могут получить дополнительную информацию и изучить документацию для торгов (конкурса) в ________ _______________________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса). Полный комплект документации для торгов (конкурса) может быть приобретен всеми заинтересованными поставщиками после того, как они направят запрос по адресу _____________________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса) и оплатят невозмещаемый комиссионный сбор в размере ________________ (сумма в рублях или в любой конвертируемой валюте) (в случае установления такого комиссионного сбора). Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу __________ _____________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса) в _________________ (время и дата окончания периода подачи заявок) и сопровождаться обеспечением в размере _____________ (фиксированная сумма или процент от суммы конкурсной заявки). Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет непосредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, указанные в информационных картах, в присутствии представителей поставщиков - участников торгов (конкурса), пожелавших принять участие в этом. II. Инструкции поставщикам - участникам торгов (конкурса) Общие сведения 1. Источник финансирования Заказчик, упомянутый в информационных картах конкурсной заявки (далее "заказчик"), располагает средствами, указанными в информационных картах конкурсной заявки. Источник и сумма выделенных средств также указаны в информационных картах конкурсной заявки. Заказчик намеревается использовать упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта(ов), для выполнения которого(ых) выпущено настоящее приглашение к участию в торгах (конкурсе). 2. Правомочность поставщиков - участников торгов (конкурса) Настоящее приглашение к участию в торгах (конкурсе) распространяется на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в Российской Федерации (далее именуемой Россия), указанных в информационных картах конкурсной заявки. Все материалы, оборудование и услуги, используемые для выполнения контракта, должны исходить из правомочной страны - источника, как об этом оговорено в информационных картах конкурсной заявки. Поставщики не должны быть связаны (или не должны иметь прошлых связей), прямо или косвенно, с какой-либо организацией, которая была привлечена заказчиком для предоставления консультационных услуг на этапе подготовки документов, подлежащих использованию при закупке товаров, в соответствии с настоящим приглашением к участию в торгах (конкурсе). 3. Приемлемость товаров и услуг Все товары и связанные с ними услуги, подлежащие поставке, должны иметь происхождение из правомочных стран - источников, как это указано в информационных картах конкурсной заявки. 4. Одна конкурсная заявка от каждого поставщика - участника торгов (конкурса) Каждый поставщик - участник торгов (конкурса) может подать только одну конкурсную заявку. В случае если поставщик подает более одной конкурсной заявки (за исключением альтернативных предложений в соответствии с настоящей документацией для торгов (конкурса), все конкурсные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов торгов (конкурса). 5. Затраты на участие в торгах (конкурсе) Поставщик несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки, а заказчик, указанный в информационных картах конкурсной заявки, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов торгов (конкурса). Конкурсная документация для торгов (конкурса) 6. Содержание документации для торгов (конкурса) Документация для торгов (конкурса) включает: Приглашение к участию в торгах (конкурсе). Инструкции участникам торгов (конкурса). Информационные карты конкурсных заявок. Общие условия контракта. Специальные условия контракта. Заказ на поставку товаров и услуг. Технические условия. Форму конкурсной заявки и таблицы цен. Форму обеспечения конкурсной заявки. Форму уведомления о признании конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс). Форму контракта. Форму обеспечения выполнения контракта. Форму банковской гарантии на выплату аванса. Форму доверенности изготовителя. Поправки к документации для торгов (конкурса) (при наличии). Неполное предоставление информации, требующейся в документации для торгов (конкурса), или же подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям документации для торгов (конкурса), дает право на отклонение конкурсной заявки. 7. Разъяснение документации для торгов (конкурса) Поставщик - участник торгов (конкурса), которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении документации для торгов (конкурса), может обратиться к заказчику письмом или телеграммой (далее по тексту термин "телеграмма" означает также телекс и факс), которые направляются по адресу заказчика, указанному в информационных картах. Заказчик письменно ответит на любой запрос поставщика, связанный с разъяснением документации для торгов (конкурса), который он получит не позднее чем за 28 (двадцать восемь) дней до истечения срока подачи конкурсных заявок, указанного в информационных картах. Письменные копии ответа заказчика (включая объяснение сути вопроса, без указания его источника) рассылаются всем участникам торгов (конкурса), получившим документацию. 8. Внесение поправок в документацию для торгов (конкурса) В любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок заказчик может по любой причине внести поправку в документацию для торгов (конкурса) при условии предоставления поставщикам достаточного времени для учета поправок при подготовке конкурсной заявки. Все поставщики - участники торгов (конкурса), получившие документацию для торгов (конкурса), уведомляются о внесенной поправке письмом или телеграммой. Для того чтобы предоставить поставщикам - участникам торгов (конкурса) достаточно времени для учета внесенных поправок при подготовке своих конкурсных заявок, заказчик, при необходимости, может перенести крайний срок подачи конкурсных заявок. Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации для торгов (конкурса). Инструкция по подготовке конкурсных заявок 9. Язык конкурсной заявки Конкурсная заявка, подготовленная поставщиком, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой конкурсной заявкой, которыми обменялись поставщик и заказчик, должны быть написаны на языке, указанном в информационных картах конкурсной заявки. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная поставщиком, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться точный перевод соответствующих разделов на языке, указанном в информационных картах конкурсных заявок. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия. 10. Документация, входящая в конкурсную заявку Конкурсная заявка, подготовленная поставщиком, должна содержать: форму конкурсной заявки и таблицы цен, заполненные в соответствии с настоящей инструкцией; документальное подтверждение, подготовленное согласно настоящей инструкции, свидетельствующее о том, что поставщик имеет право на подачу конкурсной заявки и обладает квалификацией, необходимой для выполнения контракта (в случае принятия его конкурсной заявки); документальное подтверждение, подготовленное в соответствии с настоящей инструкцией, свидетельствующее о том, что товары и вспомогательные услуги, которые должны быть предоставлены поставщиком, приемлемы и соответствуют требованиям, изложенным в документации для торгов (конкурса); обеспечение конкурсной заявки в соответствии с настоящей Инструкцией. 11. Форма конкурсной заявки и таблицы цен Поставщик заполняет форму конкурсной заявки и соответствующую форму таблицы цен, включенные в документацию для торгов (конкурса), с указанием подлежащих к поставке товаров с их кратким описанием, страны происхождения, количества и цен. 12. Цена конкурсной заявки Поставщик указывает в соответствующей форме таблицы цен цену единицы продукции (где это применимо) и общую цену товаров, предлагаемых к поставке. Поставщик может представить конкурсную заявку на частичную поставку (лишь части требуемого по контракту количества товаров), если об этом указано в информационных картах конкурсной заявки. Цены, приводимые в форме таблицы цен, указываются раздельно следующим образом: цена товара указывается на условиях поставки, как об этом указано в информационных картах конкурсной заявки, включая все налоги и таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате; оплата транспортных расходов, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой товаров к их конечному пункту, если это указано в информационных картах конкурсной заявки; стоимость прочих услуг (если таковые имеются), перечисленных в информационных картах конкурсной заявки. Разбивка цены поставщиками производится исключительно для того, чтобы облегчить заказчику сопоставление конкурсных заявок, и не ограничивает право заказчика заключать контракты на любых предлагаемых условиях. Цены, предлагаемые поставщиками, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения контракта и не меняться, если в информационных картах конкурсных заявок не указано иное. 13. Валюта конкурсной заявки Цены должны быть выражены в валюте, указанной в информационных картах конкурсных заявок. 14. Документы, подтверждающие правомочность и квалификацию поставщика - участника торгов (конкурса) Поставщик должен представить в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие правомочность его участия в торгах (конкурсе), и его квалификацию, достаточную для выполнения контракта. Документальное подтверждение квалификации поставщика и его способности выполнить контракт должно удостоверить заказчика в том, что: поставщик обладает финансовыми, техническими и производственными возможностями, необходимыми для реализации контракта; если поставщик предлагает поставить товары, изготовителем которых он не является, то он имеет надлежащие полномочия (включая полномочия от изготовителя), позволяющие поставлять такие товары; если поставщик сам не осуществляет хозяйственную деятельность в России, то его представляет или будет представлять агент в России, который будет иметь возможность выполнять обязательства поставщика, в т. ч. связанные с техническим обслуживанием, ремонтом и организацией резервов запчастей, предусмотренных условиями контракта и/или техническими условиями; квалификация участника торгов (конкурса) соответствует критериям, перечисленным в информационных картах конкурсной заявки. 15. Документы, подтверждающие приемлемость товаров и их соответствие документации для торгов (конкурса) Поставщик представляет в составе своей конкурсной заявки документы, подтверждающие приемлемость и соответствие документации для торгов (конкурса) всех товаров и услуг, которые поставщик предлагает поставить или реализовать в соответствии с условиями настоящего контракта. Документальное подтверждение приемлемости товаров должно быть отражено указанием в форме таблицы цен страны происхождения предлагаемых товаров, подтвержденное сертификатом о происхождении. Документальное подтверждение о соответствии товаров и услуг требованиям документации для торгов (конкурса) может быть представлено в форме описания, чертежей и цифровых данных и должно включать: описание основных технических и эксплуатационных характеристик товаров; перечень сведений, включая информацию относительно наличия резервов и действующих цен на все запасные части, специальные инструменты и т. д., необходимые для надежного и непрерывного функционирования товаров в течение периода, оговоренного в информационных картах конкурсных заявок; постатейные комментарии к техническим условиям, указанным заказчиком, о соответствии товаров и услуг этим условиям или же документ, отражающий отклонения и исключения из положений технических условий. Для того чтобы эти комментарии были выполнены, поставщик - участник торгов (конкурса) принимает во внимание, что стандарты на исполнение работ, материалы и оборудование, а также ссылки на фирменные марки и номера из каталогов, указанные заказчиком в технических условиях, носят лишь описательный, а не обязательный характер. Поставщик может представить в своей конкурсной заявке альтернативные стандарты, фирменные названия и/или номера из каталогов, при условии, что произведенные замены по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических условиях. 16. Обеспечение конкурсной заявки Поставщик представляет в составе своей конкурсной заявки финансовое обеспечение на сумму, оговоренную в информационных картах конкурсной заявки. Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с поведением поставщика, и обеспечивает лишение последнего этого обеспечения в определенных случаях, оговоренных в настоящем пункте. Обеспечение конкурсной заявки должно быть выражено в валюте, указанной в информационных картах конкурсной заявки, и иметь форму (форма обеспечения определяется в информационных картах конкурсной заявки и может быть представлено банковской гарантией, залогом или поручительством). Все конкурсные заявки, не имеющие обеспечения, отклоняются заказчиком, как не отвечающие условиям конкурса. Поставщику, который не выиграл торги (конкурс), сумма обеспечения возвращается не позднее, чем через 28 (двадцать восемь) дней после истечения срока действия конкурсной заявки, предусмотренного заказчиком. Поставщику, который выиграл торги (конкурс), обеспечение конкурсной заявки возвращается после подписания последним контракта и предоставления обеспечения выполнения контракта. Обеспечение конкурсной заявки может быть удержано: если поставщик отзывает свою конкурсную заявку в течение срока ее действия, указанного им самим в заполненной им форме конкурсной заявки; если победивший участник торгов (конкурса) не подпишет контракт и/или не предоставит обеспечение выполнения контракта. 17. Альтернативные предложения поставщиков Альтернативные предложения к техническим условиям, условиям контракта или другим требованиям, предусмотренным в документации для торгов (конкурса) (за исключением случаев представления альтернативной таблицы цен), будут рассматриваться лишь в тех случаях, когда об этом оговорено в информационных картах конкурсных заявок, и оценка их будет производиться способом, описанным в информационных картах. Поставщики, представляющие альтернативные предложения, также представляют по существу отвечающее требованиям конкурсное предложение (основную конкурсную заявку), а также дополнительную информацию, которая бы обеспечила проведение полной оценки альтернативного предложения заказчиком, включая технические условия, информацию о ценах за единицу продукции и/или условия предложенного контракта. Заказчиком рассматривается лишь альтернативное предложение поставщика - победителя торгов (конкурса) по основной конкурсной заявке. 18. Предварительная встреча Представители поставщиков - участников торгов (конкурса) приглашаются на предварительную встречу до окончания срока представления конкурсных заявок, если об этом оговорено в информационных картах конкурсной заявки, во время и в месте, указанном в информационных картах. Целью встречи является разъяснение и получение ответов на спорные вопросы, которые могут возникнуть на данном этапе. Поставщики, по мере возможности, должны посылать все свои вопросы письмом или телеграфом так, чтобы заказчик получил их не позднее одной недели до встречи. Протокол встречи, включая текст заданных вопросов и полученных ответов, а также всех тех ответов, которые подготовлены после встречи, отправляются всем покупателям документации для торгов (конкурса). В случае необходимости внесение изменений в документацию для торгов (конкурса) производится заказчиком путем выпуска "Поправок к документации для торгов (конкурса)". Отсутствие поставщика - участника торгов (конкурса) на предварительной встрече не является причиной его исключения из числа участников торгов (конкурса). 19. Срок действия конкурсной заявки Конкурсные заявки остаются в силе в течение периода, оговоренного в информационных картах конкурсной заявки, после даты вскрытия конкурсных заявок. В случае если поставщик указывает более короткий срок действия конкурсной заявки, такая заявка отклоняется, как не отвечающая условиям конкурса. В исключительных случаях заказчик может попросить поставщика продлить срок действия его конкурсной заявки (отвечающей условиям конкурса). Запросы и ответы при этом должны оформляться в письменном виде (письма, телеграммы, телекс или факс). Согласие на продление срока действия конкурсной заявки предполагает также продление срока ее обеспечения. Поставщик может отказать в просьбе о продлении срока действия конкурсной заявки, не лишаясь при этом права на свое обеспечение. Поставщику, удовлетворившему просьбу заказчика, не будет вменено в обязанность или разрешено вносить изменения в свою конкурсную заявку, за исключением нижеследующего случая. Если в случае контрактов с фиксированной ценой присуждение контракта задерживается более чем на 56 (пятьдесят шесть) дней после окончания исходного срока действия конкурсной заявки, цена контракта может быть скорректирована с использованием коэффициента, указанного в заявлении о продлении срока. 20. Оформление и подписание конкурсной заявки Поставщик должен подготовить оригинал и несколько копий конкурсной заявки, количество которых указано в информационных картах конкурсных заявок, указав на каждом экземпляре соответственно "Оригинал конкурсной заявки" или "Копия конкурсной заявки". В случае расхождений между ними преимущество будет иметь оригинал. Оригинал и копии конкурсной заявки должны быть отпечатаны или написаны чернилами и подписаны поставщиком или лицом (лицами), имеющим(и) все полномочия возложить на поставщика обязательства по контракту. Все страницы конкурсной заявки должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку. Подача и вскрытие конвертов с конкурсными заявками 21. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками Поставщики должны запечатать оригинал и каждую копию конкурсной заявки в разные конверты, пометив их соответственно "Оригинал" и "Копия". После этого конверты запечатываются во внешний конверт. Внутренние и внешний конверты должны: быть адресованы заказчику по адресу, указанному в информационных картах конкурсной заявки; содержать название предмета торгов (конкурса), указанное в информационных картах конкурсной заявки, название и номер приглашения к участию в торгах (конкурсе), указанные в информационных картах конкурсной заявки, и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" (указать время и дату, зафиксированные в информационных картах конкурсной заявки). На внутренних конвертах необходимо указать также наименование и адрес поставщика для того, чтобы можно было вернуть конкурсную заявку невскрытой, если она будет объявлена "опоздавшей". Если внешний конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока. 22. Окончательный срок подачи конкурсных заявок Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу не позднее времени и даты, указанных в информационных картах конкурсных заявок. Заказчик может, в случае необходимости, перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, внеся поправку в документацию для торгов (конкурса); в этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и поставщика продлевается с учетом измененной окончательной даты. 23. Конкурсные заявки, поданные с опозданием Все конкурсные заявки, полученные после окончательной даты их подачи, указанной заказчиком, будут отклонены и возвращены поставщику невскрытыми. 24. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв Поставщик может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после ее подачи при условии, что заказчик получит письменное уведомление об изменении (включая замену или отзыв заявки) до истечения установленного срока представления конкурсных заявок. Уведомление поставщика об изменении или отзыве должно быть подготовлено, запечатано, помечено и отправлено в соответствии с положениями пункта 21 настоящей инструкции. Уведомление об отзыве может быть также направлено по телексу или телеграммой с последующим надлежащим образом оформленным почтовым отправлением, штемпель которого должен быть датирован днем не позже окончательного срока подачи конкурсных заявок. Никакие изменения не вносятся в конкурсные заявки после истечения срока их подачи. Конкурсные заявки нельзя отзывать в промежутке между окончательной датой их подачи и датой истечения срока их действия, который указан поставщиком в форме конкурсной заявки. Отзыв заявки в указанный промежуток может привести к лишению участника торгов (конкурса) его обеспечения конкурсной заявки. 25. Вскрытие заказчиком конвертов с конкурсными заявками Заказчик вскрывает все конверты с конкурсными заявками непосредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в присутствии представителей поставщиков - участников торгов (конкурса), которые пожелают принять в этом участие, в час, день и по адресу, указанным в информационных картах конкурсных заявок. Присутствующие представители поставщиков должны зарегистрироваться в журнале, подтвердив тем самым свое присутствие. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками будут объявлены поставщики - участники торгов (конкурса), цены конкурсных заявок, информация об изменениях и отзыве конкурсных заявок, наличии и отсутствии необходимого обеспечения конкурсных заявок и все другие сведения, которые заказчик сочтет уместными. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками ни одна заявка не может быть отклонена, за исключением запоздавших, которые должны быть возвращены поставщику невскрытыми. Конкурсные заявки, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия заявок, не принимаются для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств. Отозванные заявки возвращаются участникам невскрытыми. Заказчик подготавливает протокол процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 26. Соблюдение конфиденциальности Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендаций по присуждению контракта не подлежит разглашению поставщикам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того как будет объявлен победитель конкурсных торгов (конкурса). Попытки поставщиков повлиять на заказчика при обработке конкурсных заявок или на присуждение контракта служит основанием для отклонения конкурсной заявки такого поставщика. Оценка конкурсных заявок 27. Разъяснение конкурсных заявок Во время оценки конкурсных заявок заказчик может, по своему усмотрению, попросить поставщика дать разъяснения по поводу его конкурсной заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться в письменной форме, при этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки. 28. Предварительное изучение конкурсных заявок Заказчик должен предварительно изучить конкурсные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, наличия необходимого обеспечения, всех подписей на документах, а также правильности оформления конкурсных заявок в целом. Арифметические ошибки исправляются следующим образом. Если существует расхождение между ценой единицы продукции и общей ценой, полученной в результате умножения цены единицы продукции на количество, преимущество будет иметь цена единицы продукции, при этом общая цена будет скорректирована. Если поставщик не согласится с таким исправлением ошибок, то его заявка будет отклонена, а обеспечение конкурсной заявки может быть удержано. Если будет расхождение между цифрами и словами, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами. Заказчик может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности конкурсной заявки, при условии, если это не влияет на относительный рейтинг какого-либо поставщика. До проведения подробной оценки конкурсных заявок заказчик определяет, насколько каждая конкурсная заявка отвечает требованиям, изложенным в документации для торгов (конкурса). Отклонения, противоречия или оговорки, касающиеся важнейших положений, таких как положение об обеспечении конкурсной заявки, о применимом законодательстве, налогах и пошлинах, считаются существенным отклонением. Если конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, то она отклоняется заказчиком. 29. Оценка и сопоставление конкурсных заявок Заказчик оценивает и сопоставляет конкурсные заявки, которые ранее были определены как по существу отвечающие условиям торгов (конкурса). При оценке заказчиком конкурсной заявки кроме цены, котированной в соответствии с настоящей инструкцией, во внимание могут приниматься нижеследующие факторы, о которых оговорено в информационных картах конкурсной заявки, и количественная характеристика которых дана в настоящей Инструкции: стоимость транспортировки, страхования и другие расходы внутри России, связанные с доставкой товаров к конечному пункту их назначения, если эти расходы уже не включены в цену конкурсной заявки; график поставок, предусмотренный в конкурсной заявке; отклонения от графика платежей, оговоренных в условиях контракта; стоимость комплектующих деталей, обязательных запасных частей и обслуживания; наличие в России запасных частей для предложенного оборудования и возможности его последующего обслуживания; предполагаемые эксплуатационные расходы и расходы по техническому обслуживанию в течение срока службы оборудования; эксплуатационные характеристики и производительность предложенного оборудования; прочие конкретные критерии, указанные в информационных картах конкурсной заявки. В отношении факторов, включенных в информационные карты конкурсных заявок согласно настоящей инструкции, необходимо придерживаться нижеследующих методов количественной оценки, подробно описанных в информационных картах конкурсных заявок. Транспортировка, страхование и сопутствующие расходы (если не включены в цену конкурсной заявки) Стоимость транспортировки, страхования и другие сопутствующие расходы, связанные с доставкой товаров до места поставки, указанного в информационных картах конкурсной заявки, будут рассчитаны заказчиком для каждой конкурсной заявки, исходя из опубликованных тарифов железнодорожных или автодорожных транспортных агентств, страховых компаний и/или других соответствующих источников. Для упрощения таких вычислений поставщик должен указать в своей конкурсной заявке расчетные габариты, отгрузочный вес, а также приблизительную стоимость каждой упаковки на условиях франко - завод. График поставок Товары, предусмотренные в настоящей конкурсной заявке, должны быть доставлены (отгружены) в течение приемлемого количества недель, указанного в заказе на товары и услуги и информационных картах конкурсной заявки. За досрочную поставку никаких скидок не дается, а конкурсные заявки, предусматривающие доставку позднее этого срока, рассматриваются как не отвечающие условиям торгов (конкурса). В течение приемлемого периода времени к цене тех конкурсных заявок, которые предусматривают более позднюю доставку по сравнению с самым ранним сроком, указанным в заказе на поставку товаров и услуг, в целях оценки за каждую неделю устанавливается поправочный коэффициент, указанный в информационных картах конкурсной заявки. Отклонение от графика платежей Поставщики указывают свою цену с учетом графика платежей, приведенного в условиях контракта. Конкурсные заявки будут оцениваться на основе этой базовой цены. Вместе с тем, поставщикам разрешается представить альтернативный график платежей и указать, какую ценовую скидку они могут предложить в этом случае. Заказчик может принять во внимание альтернативный график платежей, предложенный отобранным поставщиком - участником торгов (конкурса). Стоимость запасных частей Перечень наименований и количество основных комплектующих узлов и деталей, а также отдельных видов запасных частей, которые могут понадобиться в течение начального периода эксплуатации оборудования, указанного в информационных картах конкурсной заявки, приводится в приложении к техническим условиям. Общая стоимость этих наименований с учетом их количества и цены за единицу продукции, указанных в каждой конкурсной заявке, должны прибавляться к цене конкурсной заявки. Запасные части и последующее обслуживание К цене конкурсной заявки добавляется стоимость организации обслуживания и резервов запасных частей согласно указанному в информационных картах конкурсной заявки или другим положениям документации для торгов (конкурса), если эти цены приводятся отдельно. Эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание Расходы, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием закупаемого оборудования, должны оцениваться в соответствии с критериями, приведенными в информационных картах конкурсных заявок. Эксплуатационные характеристики и производительность оборудования Производительность оборудования должна отвечать требованиям положений технических условий. Оценка производится, исходя из стоимости единицы фактической производительности оборудования, предложенной в конкурсной заявке, а цена конкурсной заявки корректируется с учетом методологии, описанной в информационных картах конкурсной заявки. Дополнительные критерии, указанные в информационных картах конкурсных заявок Соответствующий метод оценки будет подробно описан в информационных картах конкурсной заявки. 30. Контакты с заказчиком, предложение вознаграждения, заключение тайного соглашения Ни один из поставщиков - участников торгов (конкурса) не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявкой до момента присуждения контракта. Заказчик вправе отклонить конкурсную заявку, получив на то предварительное согласие со стороны уполномоченного органа исполнительной власти, если он установит, что поставщик, представивший данную конкурсную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, служащему, который работал или работает с заказчиком, или другому представителю государственной власти вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие заказчиком решения, связанного с процедурами закупок. Конкурсная заявка, котировка или предложение поставщика - участника торгов (конкурса) будут отклонены, если такой поставщик заключил соглашение о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более участниками торгов (конкурса) с целью оказания влияния на результаты конкурса. Указанное отклонение конкурсной заявки и его причины заносятся в протокол процедур закупок с сообщением об этом такому поставщику. Признание конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс), - заключение контракта 31. Подтверждение квалификации Заказчик должен удостовериться, что поставщик, представивший отвечающую требованиям конкурсную заявку с наименьшей ценой на данный момент, имеет достаточную квалификацию, чтобы удовлетворительно выполнить контракт. Для этого поставщик - участник торгов (конкурса) представляет документы в соответствии с пунктом 14 настоящей инструкции, а также любую другую информацию, которую заказчик посчитает необходимой. Положительный результат такого определения квалификации является необходимым условием присуждения контракта данному поставщику - участнику торгов (конкурса). При отрицательном результате конкурсная заявка отклоняется, а заказчик в этом случае перейдет к изучению конкурсной заявки, имеющей следующую по величине наименьшую цену, и к определению аналогичным образом возможностей поставщика выполнить контракт. 32. Критерии заключения контракта Заказчик заключит контракт с тем поставщиком, конкурсная заявка которого отвечает требованиям и имеет наименьшую цену при условии, что данный поставщик обладает необходимой квалификацией для выполнения контракта. 33. Право заказчика изменять объемы поставок в момент заключения контракта Заказчик оставляет за собой право в момент заключения контракта увеличивать или уменьшать на процент, оговоренный в информационных картах конкурсных заявок, объем товаров и услуг, изначально указанный в заказе на поставку товаров и услуг, не меняя при этом цену единицы товара и другие условия. 34. Право заказчика принимать или отклонять конкурсные заявки Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную заявку в соответствии с настоящей инструкцией, а также прекратить процедуру торгов (конкурса) и отказаться от всех заявок в любое время до заключения контракта, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками, которым такое действие может принести убытки. Заказчик обязан по поступлению запроса сообщить поставщику о причинах своего решения об отклонении всех конкурсных заявок. 35. Уведомление о признании конкурсной заявки, выигравшей торги в ходе конкурса До истечения срока действия конкурсных заявок заказчик направляет письменное уведомление победившему поставщику (заказным письмом, телеграммой) о признании конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс). После того, как победивший поставщик предоставит обеспечение выполнения контракта, заказчик незамедлительно направляет уведомления проигравшим поставщикам - участникам торгов (конкурса) об отклонении их предложений и возвращает обеспечения их конкурсных заявок. 36. Подписание контракта Одновременно с уведомлением победившего поставщика о признании его конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс), заказчик направляет подписанную им в двух экземплярах форму контракта, содержащуюся в документации для торгов (конкурса), в которой отражены все соглашения, предусмотренные сторонами. В течение 20 (двадцати) дней с момента признания конкурсной заявки, выигравшей торги, победивший поставщик должен подписать контракт, проставить на нем дату и вернуть один экземпляр заказчику. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами, за исключением тех случаев, когда для заключения контракта требуются дополнительные формальности и подтверждения, указанные в информационных картах конкурсных заявок. Предполагаемый период времени, требующийся для оформления контракта либо получения утверждения (в зависимости от конкретного случая), указан в информационных картах конкурсной заявки. 37. Обеспечение выполнения контракта В течение 20 (двадцати) дней с момента признания конкурсной заявки, выигравшей торги, победивший поставщик должен предоставить обеспечение выполнения контракта в соответствии с условиями контракта по форме гарантии на выполнение контракта, содержащейся в документации для торгов (конкурса), или в другом приемлемом для заказчика виде. Если победивший поставщик не сможет выполнить условия, предусмотренные в предыдущем или настоящем подпунктах, то это будет служить достаточным основанием для отказа от заключения контракта и удержания обеспечения конкурсной заявки; в этом случае заказчик может заключить контракт с поставщиком, который представил конкурсную заявку, имеющую следующую по величине наименьшую цену, или же объявить новые торги (конкурс). 38. Законодательное регулирование Государственные закупки товаров, работ и услуг регулируются законодательством Российской Федерации и Вологодской области. 39. Право на обжалование Поставщики имеют право обжаловать незаконное решение или поведение заказчика в связи с процедурами закупок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" от 8 апреля 1997 года N 305 и действующим законодательством Российской Федерации и Вологодской области. III. Информационные карты конкурсной заявки Нижеследующие конкретные данные по товарам, подлежащим закупке, являются дополнением к условиям инструкции участникам торгов (конкурса). В случае противоречия между условиями инструкции и положениями информационных карт конкурсной заявки информационные карты имеют преобладающую силу. -----------T-----------------------------------------------------¬ ¦Ссылки ¦ Общие сведения ¦ ¦на пункты ¦ ¦ ¦инструкции¦ ¦ ¦поставщика¦ ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦Наименование заказчика: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦Наименование проекта: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦Источник выделенных средств: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦Сумма выделенных средств: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ 2 ¦Правомочные страны - источники ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ 3 ¦Правомочные страны - источники ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ 7 ¦Адрес заказчика, номер телефона, телекса, факса: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ 9 ¦Язык конкурсной заявки: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ Цена и валюта конкурсной заявки ¦ +----------T-----------------------------------------------------+ ¦12 ¦Участник торгов (конкурса) может/не может ¦ ¦ ¦представить конкурсную заявку о частичной ¦ ¦ ¦поставке товаров: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦12 ¦Установленная цена: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦13 ¦Валюта, в которой выражены цены: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ Подготовка и подача конкурсных заявок ¦ +----------T-----------------------------------------------------+ ¦14 ¦Квалификационные требования: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦15 ¦Запасные части, необходимые ¦ ¦ ¦для ___ (количество) лет работы ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦16 ¦Сумма обеспечения конкурсной заявки: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦17 ¦Допускаются следующие альтернативные ¦ ¦ ¦предложения: ¦ ¦ ¦Альтернативные предложения будут оценены ¦ ¦ ¦следующим образом: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦18 ¦Предварительная встреча до проведения торгов ¦ ¦ ¦(конкурса) будет иметь место ¦ ¦ ¦в ______ (место, время) ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦19 ¦Срок действия конкурсной заявки: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦20 ¦Необходимое количество копий: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦21 ¦Адрес для представления конкурсных заявок: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦21 ¦Название и номер приглашения к участию ¦ ¦ ¦в торгах (конкурсе) ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦22 ¦Окончательный срок подачи конкурсных заявок: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦25 ¦Время, дата и место вскрытия конвертов ¦ ¦ ¦с конкурсными заявками: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ Оценка конкурсных заявок ¦ +----------T-----------------------------------------------------+ ¦29 ¦Критерии оценки конкурсной заявки: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦29 ¦Стоимость транспортировки до места доставки, ¦ ¦ ¦а также стоимость страхования и прочих услуг: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦29 ¦Приемлемый срок для запоздавших поставок, ¦ ¦ ¦выраженный в неделях: ¦ ¦ ¦поправочный коэффициент в размере __ за ¦ ¦ ¦каждую неделю для оценки конкурсных заявок, ¦ ¦ ¦предусматривающих доставку ¦ ¦ ¦позднее указанного срока. ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦29 ¦Начальный период работы: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦29 ¦Минимальное обслуживание и инвентарные ¦ ¦ ¦резервы запасных частей: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦29 ¦Критерии определения эксплуатационных ¦ ¦ ¦расходов и запасных частей: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦29 ¦Критерии определения эксплуатационных расходов ¦ ¦ ¦и расходов на техническое обслуживание: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦29 ¦Процедура корректировки и корректировочный ¦ ¦ ¦фактор: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦29 ¦Дополнительные критерии: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦ Заключение контракта ¦ +----------T-----------------------------------------------------+ ¦33 ¦Процент увеличения или уменьшения ¦ ¦ ¦объема поставок: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦36 ¦Для заключения контракта потребуются следующие ¦ ¦ ¦подтверждения: ¦ ¦ ¦Предполагаемый срок, необходимый для оформления ¦ ¦ ¦и/или подписания контракта: ¦ +----------+-----------------------------------------------------+ ¦38 ¦Иные применимые правовые нормы: ¦ L----------+------------------------------------------------------ IV. Общие условия контракта Типовые общие условия контракта утверждаются распоряжением Губернатора области. V. Специальные условия контракта Нижеследующие специальные условия контракта дополняют общие условия контракта. В случае противоречий положения специальных условий контракта имеют большую силу, чем положения общих условий контракта. Соответствующий номер пункта общих условий контракта указан в скобках. VI. Заказ на поставку товаров и услуг VII. Технические условия VIII. Образцы форм 1. Конкурсная заявка - форма 1. 2. Таблица цен на поставляемые товары - форма 2. 3. Банковская гарантия конкурсной заявки - форма 3. 4. Уведомление о признании конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс) - форма 4. 5. Контракт - форма 5. 6. Банковская гарантия на выполнение контракта - форма 6. Форма 1 Конкурсная заявка Дата __________ Кому _____________________________________________________________ Уважаемые господа! Изучив документацию для торгов (конкурса), получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку и доставку __________________________________ (описание товаров и услуг) в соответствии с указанной документацией для торгов (конкурса) на сумму __________ или другие суммы, подтверждаемые прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки. Мы обязуемся в случае принятия нашей конкурсной заявки поставить товары в соответствии с графиком поставок, приведенным в заказе на поставку товаров и услуг. В случае принятия нашей конкурсной заявки нами будет предоставлена банковская гарантия на сумму, составляющую _________ процентов от цены контракта для надлежащего его выполнения, по форме, установленной заказчиком. Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки в течение ____ дней, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными заявками в соответствии с пунктом 39 инструкции поставщикам - участникам торгов (конкурса). Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода. До подготовки и оформления официального контракта настоящая конкурсная заявка вместе с вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Мы признаем, что вы не обязаны принять нашу конкурсную заявку или вообще какую-либо заявку, полученную вами. __________________________ ____________ (подпись, печать) (должность) -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справки по общим вопросам и вопросам управления ¦ +---------------------------------T------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦ Телефон: ¦ +---------------------------------+------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦ Телефон: ¦ L---------------------------------+------------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справка по кадровым вопросам ¦ +---------------------------------T------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦ Телефон: ¦ +---------------------------------+------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦ Телефон: ¦ L---------------------------------+------------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справки по техническим вопросам ¦ +---------------------------------T------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦ Телефон: ¦ +---------------------------------+------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦ Телефон: ¦ L---------------------------------+------------------------------- -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Справки по финансовым вопросам ¦ +---------------------------------T------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦ Телефон: ¦ +---------------------------------+------------------------------+ ¦Ф. И. О. ¦ Телефон: ¦ L---------------------------------+------------------------------- Подпись Ф. И. О. От имени и по поручению (наименование поставщика) М.П. Приложение к письму - заявке Форма 1 Страница _________, состоит из __________ страниц Общие сведения Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в конкурсе, должно заполнить данную форму. Все индивидуальные предприниматели представляют, кроме того, сведения о национальной принадлежности (гражданстве). --T----------------------------------------T---------------------¬ ¦1¦Наименование фирмы ¦ ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦2¦Адрес головной конторы ¦ ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦3¦Телефон ¦Контакт ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦4¦Факс ¦Электронная почта ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦5¦Место регистрации ¦Год регистрации ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦6¦Банковские реквизиты (корреспондентский,¦ ¦ ¦ ¦расчетный счета, ИНН, БИК) ¦ ¦ L-+----------------------------------------+---------------------- --T----------------------------------------T---------------------¬ ¦1¦Ф. И. О. ¦ ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦2¦Национальность предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦(гражданство) ¦ ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦3¦Телефон ¦Контакт ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦4¦Факс ¦Электронная почта ¦ +-+----------------------------------------+---------------------+ ¦5¦Банковские реквизиты ¦ ¦ L-+----------------------------------------+---------------------- Приложение к письму - заявке Форма 2 Страница _________, состоит из __________ страниц Общий опыт работы Наименование поставщика ______________________________________ Все поставщики заполняют данную форму и представляют сведения по годовому обороту. Поставщикам не нужно представлять вместе с заявками рекомендательные письма, сертификаты и рекламные материалы; они не будут учитываться при оценке квалификации. -----------------------------------------------------------------¬ ¦ Годовой оборот ¦ +---T------------------------------T-----------------------------+ ¦Год¦ Оборот (руб.) ¦Эквивалент в долларах США ¦ ¦ ¦ ¦для иностранных поставщиков ¦ +---+------------------------------+-----------------------------+ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+-----------------------------+ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ L---+------------------------------+------------------------------ Приложение к письму - заявке Форма 3 Страница _________, состоит из __________ страниц Кадровые возможности Наименование поставщика _____________________________________ ------T----------------------------------------------------------¬ ¦1. ¦Ф. И. О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦ +-----+----------------------------------------------------------+ ¦2. ¦Ф. И. О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦ +-----+----------------------------------------------------------+ ¦3. ¦Ф. И. О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦ +-----+----------------------------------------------------------+ ¦4. ¦Ф. И. О. специалиста, должность, образование, опыт работы:¦ L-----+----------------------------------------------------------- Приложение к письму - заявке Форма 4 Страница _________, состоит из __________ страниц Репутация (участие в судебных разбирательствах) Наименование поставщика _____________________________________ ----T----------------------T----------------------T--------------¬ ¦Год¦Решение в пользу ¦Наименование клиента, ¦Оспариваемая ¦ ¦ ¦или против поставщика ¦основание для тяжбы, ¦сумма ¦ ¦ ¦ ¦предмет спора ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------+----------------------+--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+----------------------+----------------------+--------------- Форма 2 Таблица цен на поставляемые товары Наименование поставщика _____________________________________ --------T--------T-------------T---------T----------T---------T-------T--------------T---------¬ ¦Позиция¦Описание¦Страна ¦Единица ¦Количество¦Цена ¦Общая ¦Цена доставки ¦Единичная¦ ¦ ¦ ¦происхождения¦измерения¦ ¦единицы ¦цена по¦единицы ¦расценка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦продукции¦каждой ¦продукции по ¦других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦позиции¦каждой позиции¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(5 х 6)¦к пункту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ +-------+--------+-------------+---------+----------+---------+-------+--------------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ L-------+--------+-------------+---------+----------+---------+-------+--------------+---------- Подпись поставщика ________________ Примечание. В случае расхождения между ценой единицы продукции и общей ценой преимущество имеет цена единицы продукции. Форма 3 Банковская гарантия конкурсной заявки Поскольку ___________________________________________________ (далее именуемый "поставщик") представил свою конкурсную заявку, датированную ___________, на поставку _____________________ (далее именуемое "конкурсная заявка"), настоящим доводится до всеобщего сведения, что мы _____________________, имеющие зарегистрированный офис по адресу ___________________ (далее именуемые "банк"), имеем обязательства перед _________________ (далее именуемый "заказчик") на сумму ___________________________, на которую платеж указанному заказчику будет произведен полностью и своевременно. Банк связан этими обязательствами от своего имени и от имени своих правопреемников и уполномоченных. Скреплено общей печатью указанного банка ____ дня _________ месяца, 20__ г. Условия настоящего обязательства следующие: 1. Если поставщик отзывает свою конкурсную заявку в течение срока ее действия, указанного поставщиком в конкурсной заявке; или 2. Если поставщик, будучи уведомленным о присуждении ему контракта заказчиком в течение срока действия конкурсной заявки: не сможет или откажется подписать контракт; или не сможет или откажется предоставить обеспечение выполнения контракта в соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса); мы обязуемся выплатить заказчику вышеуказанную сумму после получения его первого письменного запроса, при этом не требуя от заказчика обоснования этого запроса при условии, что в своем запросе заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно из двух или оба указанных условия, уточнив имевшее место условие или условия. Настоящая гарантия будет оставаться в силе в течение 28 (двадцати восьми) дней включительно после окончания срока действия конкурсной заявки, и любой связанный с этим запрос должен быть передан в Банк не позднее вышеуказанной даты. ______________________________ (подпись, печать банка) Форма 4 Уведомление о признании конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс) Дата __________ Кому: ________________________________________________________ Настоящим уведомляем Вас о том, что Ваша конкурсная заявка от _______________ на выполнение ____________________________ с ценой контракта ____________________________________ с учетом поправок и изменений в соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса) принимается и признается выигравшей торги (конкурс) с правом заключения контракта. Подписание контракта будет осуществляться после предоставления Вами обеспечения выполнения контракта. ________________________________________________ (подпись уполномоченного представителя) ________________________________________________ (имя и должность подписавшего) ________________________________________________ (наименование организации) Форма 5 Контракт г. N от __________ Настоящий контракт заключен между ____________________ (далее "заказчик"), с одной стороны, и ___________________________ (далее "поставщик"), с другой стороны. Поскольку заказчик издал приглашение к участию в торгах (конкурсе) на определенные товары и услуги, а именно _____________ ________________________, и принял конкурсную заявку поставщика на поставку указанных товаров и услуг на сумму _______________ (далее "цена контракта"), настоящий контракт свидетельствует о нижеследующем: 1. В настоящем контракте слова и выражения обладают теми же значениями, что и в условиях контракта. 2. Перечисленные ниже документы составляют настоящий контракт и считаются его неотъемлемой частью: конкурсная заявка и таблица цен, представленные поставщиком; заказ на поставку товаров и услуг; технические условия; общие условия контракта; специальные условия контракта; уведомление о присуждении контракта. 3. С учетом платежей, которые заказчик должен выплатить поставщику, как указано ниже, поставщик настоящим заключает договор с заказчиком о предоставлении товаров и услуг и о возмещении дефектов, которые могут быть обнаружены в них, в полном соответствии с положениями настоящего контракта. 4. Заказчик настоящим соглашается выплатить поставщику с учетом предоставления товаров и услуг и исправления их дефектов цену контракта или другую сумму, которую необходимо будет выплатить согласно контракту. 5. Срок действия контракта до _______________. 6. Юридические адреса и расчетные счета сторон. Заказчик ____________________ Поставщик ___________________ (подпись, печать) (подпись, печать) Форма 6 Банковская гарантия на выполнение контракта Кому: _______________________________________________________ Поскольку ____________________ (далее "поставщик") обязался в соответствии с контрактом от ____ ____ ____ N __________ поставить ____________________ (далее "контракт"). Поскольку в вышеуказанном контракте Вами было предусмотрено, что поставщик должен предоставить банковскую гарантию от авторитетного банка на сумму, указанную в этой гарантии в качестве обеспечения выполнения поставщиком своих обязательств по контракту; Поскольку мы согласились предоставить поставщику гарантию; Настоящим подтверждаем, что являемся гарантами и ответственными перед Вами от имени поставщика на общую сумму в пределах _____ и обязуемся выплатить Вам после первого письменного требования, уведомляющего о несоблюдении поставщиком условий контракта, без споров и возражений, любую сумму или суммы в пределах _____________________, как указано выше, не требуя от Вас доказательств или обоснований Вашего требования на определенную в данном документе сумму. Настоящая гарантия действительна до _______. С уважением, ________________________ (подпись и печать банка) "__" _____________ 199__ г. _____________________________________________________________ (адрес) Приложение 10 утверждено постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ (КОНКУРСА) НА ЗАКУПКУ РАБОТ I. Приглашение к участию в торгах (конкурсе) на закупку работ Дата ___________ Кому ________________________________________________________ Уважаемые господа! Заказчик __________________ (название, почтовый и телеграфный адрес, номер телекса и/или факса, имя и должность ответственного лица, обеспечивающего связь по контракту) настоящим приглашает к участию в торгах (конкурсе) на закупку работ _____________________ (краткое описание товаров и связанных с ними услуг с указанием сроков поставок). В торгах (конкурсе) могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели из ______________________ (далее "подрядчики"). Заинтересованные подрядчики могут получить дополнительную информацию и изучить документацию для торгов (конкурса) в офисе _______________________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса). Полный комплект документации для торгов (конкурса) может быть приобретен всеми заинтересованными подрядчиками после того, как они направят запрос по адресу _____________________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса) и оплатят невозмещаемый комиссионный сбор в размере ________________ (сумма в рублях или в любой конвертируемой валюте). Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу __________ _____________ (вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса) в _________________ (время и дата окончания периода подачи заявок) и сопровождаться обеспечением в размере ____________________________ (фиксированная сумма или процент от суммы конкурсной заявки). Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет непосредственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во время, указанные в информационных картах, в присутствии представителей подрядчиков, пожелавших принять участие в этом. II. Инструкция подрядчикам - участникам торгов (конкурса) Общие сведения 1. Предмет торгов (конкурса) Заказчик, указанный в информационных картах контракта, приглашает принять участие в торгах (конкурсе) на работы по строительству, как об этом оговорено в информационных картах контракта. Наименование и идентификационный номер контракта также указаны в информационных картах контракта. Победитель конкурсных торгов (конкурса) должен завершить работы по строительству к намеченной дате завершения, указанной в информационных картах контракта. 2. Источник средств Заказчик выделил средства на реализацию проекта (предмета торгов (конкурса)), указанного в информационных картах конкурсной заявки. 3. Правомочность подрядчиков - участников торгов (конкурса) Настоящее приглашение распространяется на всех подрядчиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым российским законодательством не запрещено участвовать в осуществлении закупок в Российской Федерации, (далее именуемой Россия), указанных в информационных картах конкурсной заявки. Все материалы, оборудование и услуги, используемые для выполнения этого контракта, должны происходить из страны, как об этом оговорено в информационных картах конкурсной заявки. Все участники торгов (конкурса) представляют заявление о том, что они (включая субподрядчиков) не связаны и не были связаны в прошлом прямо или косвенно с консультантом или любой организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы по проекту, или лицом, которому предлагалась работа в качестве руководителя проекта по контракту. Фирма, которая была привлечена Вологодской областью для выполнения консультационных услуг по подготовке или надзору за строительством, а также ее дочерние структуры не являются правомочными в участии в торгах (конкурсе). 4. Квалификация подрядчиков - участников торгов (конкурса) Все подрядчики представляют предварительное описание предлагаемого метода и графика работы, включая, если это необходимо, чертежи и схемы. Если имел место предварительный квалификационный отбор, при заключении контракта будут рассматриваться лишь предложения участников торгов (конкурса), прошедших предварительный квалификационный отбор. Эти участники вместе со своими конкурсными заявками представляют информацию, необходимую для обновления сведений, содержащихся в их первоначальных заявках на предварительный квалификационный отбор, или в качестве альтернативного варианта - подтвердить в своих конкурсных заявках, что важнейшие сведения, представленные в первоначальных заявках на предварительный квалификационный отбор, остаются верными по состоянию на дату представления конкурсной заявки. Если заказчик не проводил предварительного квалификационного отбора потенциальных участников, все подрядчики должны включить следующую информацию и документы в свои конкурсные заявки, если иное не предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки: экземпляры оригиналов документов, определяющих юридический статус, место регистрации и основное место деятельности; письменную доверенность лицу, подписавшему конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени участника торгов (конкурса); сведения об общей стоимости строительных работ за последние несколько лет по годам, как указано в информационных картах конкурсной заявки; сведения о наличии опыта выполнения аналогичных по характеру и объему работ в течение последних нескольких лет по годам, как указано в информационных картах конкурсной заявки, а также подробные сведения о текущих работах и контрактных обязательствах; сведения о лицах, к которым можно обратиться за получением дальнейшей информации по этим контрактам; сведения об основных видах строительного оборудования, которое предполагается использовать в ходе выполнения контракта; сведения о квалификации и опыте руководителей и технических специалистов, предлагающихся для выполнения контракта; отчеты о финансовом состоянии участника, например, отчеты о хозяйственной деятельности, а также отчеты аудитора за последние несколько лет, как указано в информационных картах конкурсной заявки; сведения, подтверждающие наличие оборотных средств в достаточных объемах для выполнения контракта, например, сведения о наличии доступа к кредитной линии (линиям) и наличии других финансовых ресурсов; доверенность на право получения информации у банков, обслуживающих участника; информацию, касающуюся судебных разбирательств, в которые в настоящее время или в течение последних нескольких лет, указанных в информационных картах конкурсной заявки, был вовлечен подрядчик с указанием сторон тяжбы и оспариваемых сумм; предложения по заключению контрактов субподряда на компоненты работ по строительству, составляющих более 10 (десяти) процентов цены контракта. Чтобы претендовать на получение контракта, подрядчики должны удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям: иметь годовой оборот строительных работ не менее объема, указанного в информационных картах конкурсной заявки; иметь за последние несколько лет, указанных в информационных картах конкурсной заявки, опыт работы в качестве генерального подрядчика по двум или более строительным подрядам, аналогичным по характеру и степени сложности данным работам. Это требование предусматривает завершенность таких работ не менее чем на 70 (семьдесят) процентов; иметь предложения по своевременному приобретению (в собственность, аренду, напрокат и т. д.) основных видов оборудования, перечисленных в информационных картах конкурсной заявки; иметь руководителя контракта с опытом выполнения аналогичных по характеру и объему работ в течение нескольких лет, как указано в информационных картах конкурсной заявки; иметь ликвидные активы и/или заемные средства за вычетом других контрактных обязательств и без учета любых возможных авансовых платежей по контракту в размере суммы не менее, чем сумма, указанная в информационных картах конкурсной заявки. Наличие в прошлом неоднократных судебных и арбитражных разбирательств, в результате которых решения выносились против подрядчика, может привести к отстранению его от участия в торгах (конкурсе). 5. Одна конкурсная заявка от участника торгов (конкурса) Участник торгов (конкурса) может подать только одну конкурсную заявку. В случае если он подает более одной конкурсной заявки или участвует в нескольких конкурсных заявках (за исключением субподрядчиков или разрешенных или требуемых альтернатив), все конкурсные заявки с его участием отклоняются. 6. Затраты на участие в торгах (конкурсе) Участник торгов (конкурса) несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей конкурсной заявки. Заказчик ни в каких случаях не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты. 7. Посещение участка Участнику торгов (конкурса) рекомендуется под свою ответственность посетить и осмотреть участок строительства и прилегающую территорию и получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки конкурсной заявки и заключения контракта на работы по строительству. Затраты на посещение участка покрывает подрядчик из собственных средств. Конкурсная документация для торгов (конкурса) 8. Содержание документации для торгов (конкурса) Конкурсная документация для торгов (конкурса) включает в себя документы, перечисленные ниже, а также дополнения в соответствии с пунктом 9 настоящей инструкции: приглашение к участию в торгах (конкурсе); инструкции подрядчикам - участникам торгов (конкурса) и информационные карты конкурсной заявки; условия контракта и информационные карты контракта; спецификации; чертежи; ведомость объемов работ; образцы форм. Количество экземпляров, которые должны быть заполнены и возвращены вместе с конкурсной заявкой, указано в информационных картах конкурсной заявки. 9. Разъяснение документации для торгов (конкурса) Подрядчик по любому вопросу относительно документации для торгов (конкурса) может обратиться к заказчику в письменном виде или по телефаксу (далее в понятие "телефакс" включается также телекс и телеграф) по адресу заказчика, указанному в приглашении к участию в торгах (конкурсе). Заказчик ответит на такой запрос при условии получения его раньше, чем за 28 (двадцать восемь) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, если иное не предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки. Ответ заказчика с указанием характера запроса, но без ссылки на источник направляется всем лицам, получившим документацию для торгов (конкурса). 10. Внесение изменений в документацию для торгов (конкурса) В течение срока приема конкурсных заявок заказчик имеет право внести изменения в документацию для торгов (конкурса) путем выпуска дополнений (поправок). Любое дополнение (поправка) является частью документации для торгов (конкурса) и в письменном виде или по телефаксу доводится до сведения всех лиц, получивших документацию для торгов (конкурса). Подрядчики должны по телефаксу уведомить заказчика о получении каждого дополнения (поправки). Чтобы предоставить участникам торгов (конкурса) достаточно времени для учета дополнений (поправок) при подготовке конкурсных заявок, заказчик должен при необходимости продлить сроки подачи конкурсных заявок. Инструкция по подготовке конкурсных заявок 11. Язык конкурсной заявки Все документы, имеющие отношение к конкурсным заявкам, должны быть написаны на языке, указанном в информационных картах конкурсной заявки. 12. Документы, составляющие конкурсную заявку Конкурсная заявка, которую представляет подрядчик, включает следующие документы: конкурсную заявку; обеспечение конкурсной заявки; ведомость объемов работ с указанием цен; формы квалификационных сведений и квалификационную документацию; альтернативные предложения, если таковые предусмотрены, а также любые другие материалы, которые подрядчики должны заполнить или подготовить в соответствии с информационными картами конкурсной заявки. 13. Цены конкурсной заявки Условия контракта распространяются на весь объем работ по строительству на основании ведомости объемов работ, представленной участником торгов (конкурса). Подрядчик указывает расценки и цены по всем категориям строительных работ, по объектам, описанным в ведомости объемов работ. Категории, по которым цены и расценки не указаны участником торгов (конкурса), не подлежат оплате заказчиком после их выполнения. Считается, что они покрываются расценками и ценами по другим категориям, приведенным в ведомости объемов работ. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые подрядчик оплачивает в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях, за 28 дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, включаются в расценки, цены и общую цену конкурсной заявки, представленной участником торгов (конкурса). Расценки и цены, представленные участником торгов (конкурса), подлежат корректировке в ходе выполнения контракта, если это предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки, в информационных картах контракта и положениях условий контракта. Подрядчик вместе с конкурсной заявкой должен представить всю информацию, указанную в информационных картах контракта и условиях контракта. 14. Валюта конкурсной заявки и платежа Единичные расценки и цены указываются участником торгов (конкурса) исключительно в валюте, указанной в информационных картах конкурсной заявки. Платеж производится в валюте, указанной в информационных картах контракта. 15. Срок действия конкурсной заявки Конкурсные заявки действительны в течение срока, указанного в информационных картах конкурсной заявки. В исключительных случаях заказчик может попросить участников торгов (конкурса) продлить срок действия конкурсных заявок на определенный период. Запрос и ответы на него совершаются в письменном виде или по телеграфу. Подрядчик может отказать в просьбе, не утратив при этом права на обеспечение конкурсной заявки. Подрядчик, согласившийся продлить срок своей заявки, не имеет права и не обязан вносить изменения в заявку, но обязан продлить срок действия обеспечения конкурсной заявки на период продления срока ее действия. 16. Обеспечение конкурсной заявки Подрядчик представляет в качестве составной части своей конкурсной заявки обеспечение в размере и в валюте, как указано в информационных картах конкурсной заявки. Обеспечение может, по усмотрению подрядчика, иметь форму банковской гарантии, залога или поручительства. Форма обеспечения должна соответствовать формам, представленным в настоящей документации, или иной форме, приемлемой для заказчика. Гарантия действительна в течение 28 (двадцати восьми) дней после истечения срока действия конкурсной заявки. Если конкурсная заявка не сопровождается приемлемым обеспечением конкурсной заявки, то она отклоняется заказчиком. Подрядчику, который не выиграл торги (конкурс), обеспечение конкурсной заявки возвращается в течение 28 (двадцати восьми) дней после окончания срока действия конкурсных заявок. Подрядчику, который выиграл торги (конкурс), обеспечение конкурсной заявки возвращается после подписания им контракта и представления требуемого обеспечения выполнения контракта. Обеспечение может быть удержано в следующих случаях: подрядчик отзывает свою конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок в течение срока их действия; подрядчик не соглашается на корректировку цены конкурсной заявки в соответствии с пунктом 27 настоящей инструкции; подрядчик, выигравший торги (конкурс), не обеспечивает своевременно: подписание контракта; представление обеспечения выполнения контракта. 17. Альтернативные предложения подрядчиков Представляемые подрядчиками альтернативные предложения должны соответствовать требованиям документации для торгов (конкурса), включая основную техническую проектную документацию, отраженную в чертежах и спецификациях. Альтернативные предложения будут рассматриваться лишь в тех случаях, когда это предусмотрено в информационных картах конкурсной заявки. Если это разрешено в информационных картах конкурсной заявки, то те подрядчики, которые желают представить альтернативные технические предложения по документации для торгов (конкурса), также представляют конкурсные заявки в полном соответствии с требованиями документации для торгов (конкурса), включая основную техническую проектную документацию согласно чертежам и спецификациям (основную конкурсную заявку). Помимо самой конкурсной заявки эти подрядчики представляют всю информацию, необходимую для полной оценки альтернативного предложения заказчиком, включая проектные расчеты, технические спецификации, разбивку цен, предлагаемые методы строительства и другие существенные сведения. Заказчиком будет рассматриваться лишь альтернативное техническое предложение (если таковое имеется) подрядчика - победителя торгов (конкурса) по основной конкурсной заявке. 18. Предварительная встреча Представитель подрядчика приглашается на предварительную встречу (если таковая предусмотрена) до окончания срока представления конкурсных заявок во время и в месте, указанном в информационных картах конкурсной заявки. Цель встречи - разъяснение и получение ответов на вопросы, которые могут возникнуть на данном этапе. Подрядчики, по мере возможности, должны посылать все свои вопросы письмом или по телеграфу так, чтобы заказчик получил их не позднее одной недели до назначенной встречи. Протокол встречи, включая текст заданных вопросов и полученных ответов, а также всех тех ответов, которые подготовлены после встречи, представляются всем покупателям документации для торгов (конкурса). Внесение поправок в документацию для торгов (конкурса), что может оказаться следствием результатов проведенной встречи, допустимо исключительно путем выпуска заказчиком "Поправок к документации для торгов (конкурса)". Отсутствие подрядчика на предварительной встрече не может быть причиной для его дисквалификации. 19. Оформление и подписание конкурсной заявки Подрядчик должен подготовить один экземпляр оригинала документов, входящих в конкурсную заявку, который подшивается в один том с формой конкурсной заявки и четко помечается "Оригинал". Кроме того, подрядчик представляет копии конкурсной заявки в количестве, указанном в информационных картах конкурсной заявки, четко помеченные "Копии". В случае расхождений необходимо руководствоваться оригиналом. Оригинал и все копии конкурсных заявок должны быть отпечатаны и подписаны лицом или лицами, имеющим(и) все полномочия для их подписания от имени подрядчика. Все страницы конкурсной заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть парафированы лицом или лицами, подписавшими конкурсную заявку. Никакие изменения или дополнения недопустимы в конкурсной заявке, за исключением тех, которые сделаны в соответствии с указаниями заказчика или необходимы для того, чтобы исправить ошибки, сделанные подрядчиком. В таких случаях исправление ошибок парафируется лицом или лицами, подписавшими конкурсную заявку. Подача конкурсных заявок 20. Опечатывание и маркировка конкурсной заявки Подрядчик запечатывает оригинал и все копии конкурсной заявки в два внутренних и один внешний конверт, при этом внутренние конверты помечаются соответственно: "Оригинал" и "Копии". Внутренние и внешний конверты должны: быть адресованы заказчику по адресу, указанному в информационных картах конкурсной заявки; содержать название проекта (предмета торгов (конкурса), указанного в информационных картах конкурсной заявки, название и номер приглашения к участию в торгах (конкурсе), указанные в информационных картах конкурсной заявки, и слова "Не вскрывать до" с указанием времени и даты, зафиксированных в информационных картах конкурсной заявки. Помимо пометок в соответствии с вышеперечисленными требованиями, на внутренних конвертах должны быть указаны имя и адрес подрядчика для того, чтобы конкурсную заявку можно было вернуть, не распечатывая, если она поступит с опозданием. Если внешний конверт не опечатан и не помечен в соответствии с вышеуказанными требованиями, заказчик не несет никакой ответственности в случае его потери или вскрытия раньше времени. 21. Окончание срока подачи конкурсных заявок Конкурсные заявки должны быть получены заказчиком по адресу, указанному им, не позднее времени и даты, содержащихся в информационных картах конкурсной заявки. Заказчик может продлить срок подачи заявок, внеся поправку в документацию для торгов (конкурса). В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика и подрядчика продлевается с учетом измененной окончательной даты. 22. Конкурсные заявки, поданные с опозданием Заказчик возвращает подрядчикам, не распечатывая, все конкурсные заявки, которые он получает после окончания установленного срока их подачи. 23. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв Подрядчик может внести изменения в конкурсную заявку или отозвать ее, направив заказчику уведомление в письменном виде, до истечения установленного срока подачи конкурсных заявок. Уведомление о внесении изменений или отзыве конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, помечено и доставлено в соответствии с пунктами 18 и 19 настоящей инструкции. При этом на внешнем и внутреннем конвертах дополнительно указывается: "Внесение изменений" или "Отзыв". Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки после истечения срока их подачи. Отзыв конкурсной заявки в промежутке между датой истечения срока подачи конкурсных заявок и датой истечения срока их действия, указанных в информационных картах конкурсной заявки или в соответствии с пунктом 14 настоящей инструкции, может привести к утрате права на обеспечение конкурсной заявки. Предложения о предоставлении скидок или изменениях цен конкурсных заявок иным образом могут подаваться подрядчиками только в порядке внесения этих изменений в конкурсную заявку в соответствии с настоящим пунктом или путем их включения в первоначально представленную конкурсную заявку. Вскрытие конвертов и оценка конкурсных заявок 24. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками Заказчик вскрывает конверты с конкурсными заявками, включая внесенные изменения, в присутствии представителей подрядчиков, которые пожелают при этом присутствовать, в то время и в том месте, которые указаны в информационных картах конкурсной заявки. В первую очередь должны быть вскрыты и зачитаны вслух конверты с пометкой "Отзыв". Не будут вскрываться те конверты с конкурсными заявками, для отзыва которых представлено приемлемое уведомление об отзыве. При вскрытии конвертов с конкурсными заявками объявляется наименование подрядчиков, цены конкурсной заявки, общая сумма каждой конкурсной заявки, сумма альтернативного предложения (если таковое допустимо или требуется), информация о скидках, отзыве и изменениях, внесенных в конкурсную заявку, наличии или отсутствии необходимого обеспечения и все другие сведения, которые заказчик сочтет уместными. Заказчик подготавливает протокол процедуры вскрытия конкурсных заявок, с внесением в него вышеперечисленной информации. 25. Соблюдение конфиденциальности Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, а также рекомендации по присуждению контракта не подлежат разглашению подрядчикам или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурсных торгов (конкурса). Попытки подрядчиков повлиять на рассмотрение заказчиком конкурсных заявок или присуждение контракта могут послужить основанием для отклонения конкурсной заявки такого подрядчика. 26. Разъяснение конкурсных заявок Чтобы облегчить процесс изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, заказчик может, по своему усмотрению, попросить участника торгов (конкурса) дать разъяснения по своей конкурсной заявке, включая разъяснения по поводу разбивки единичных расценок. Просьба о разъяснении и ответы на нее посылаются в письменном виде по телеграфу. При этом не должно поступать никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути конкурсной заявки, за исключением случаев, когда это необходимо для исправления арифметических ошибок, обнаруженных заказчиком при оценке конкурсной заявки. 27. Изучение конкурсных заявок и определение их соответствия требованиям документации для торгов (конкурса) Прежде чем приступить к подробному изучению конкурсных заявок, заказчик должен определить: соответствует ли каждая конкурсная заявка критериям правомочности, установленным в пункте 3 настоящей инструкции; соблюдены ли правила подписания конкурсной заявки; сопровождается ли конкурсная заявка необходимым обеспечением; соответствует ли конкурсная заявка требованиям документации для торгов (конкурса). Конкурсная заявка считается отвечающей требованиям, если она соответствует условиям, положениям и спецификациям документации для торгов (конкурса) без существенных отклонений или оговорок. Существенными считаются отклонения: которые оказывают влияние на объем, качество или осуществление работ по строительству; нарушают требования документации для торгов (конкурса); ограничивают права заказчика или обязательства подрядчика по контракту; исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других подрядчиков, представивших отвечающие требованиям конкурсные заявки. Если конкурсная заявка не отвечает требованиям, то она отклоняется заказчиком и впоследствии после внесения соответствующих исправлений не может быть признана отвечающей требованиям документации для торгов (конкурса). 28. Исправление ошибок Заявки, признанные по существу отвечающими требованиям, проверяются заказчиком на предмет наличия арифметических ошибок. Заказчик исправляет ошибки следующим образом: если имеется расхождение между цифрами и словами, то преимущество имеет сумма, выраженная словами; если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению заказчика, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена. Сумма, указанная в конкурсной заявке, корректируется заказчиком в соответствии с вышеизложенными правилами исправления ошибок и считается при согласии подрядчика обязательной. Если подрядчик не принимает исправление, его конкурсная заявка отклоняется с утратой права на обеспечение. 29. Оценка и сопоставление конкурсных заявок Заказчик оценивает и сравнивает только те конкурсные заявки, которые признаны соответствующими требованиям документации для торгов (конкурса). При оценке конкурсных заявок заказчик оценивает каждую из них, внося корректировки в цену конкурсной заявки с учетом следующего: исправления ошибок согласно вышеназванному пункту; исключения резервных сумм и отчислений на непредвиденные расходы согласно ведомости объемов работ, учитывая при этом дневную выработку, если расценки конкурентоспособны; допустимых корректировок любых других отклонений и альтернативных предложений, представленных в соответствии с пунктом 16 настоящей инструкции; допустимых корректировок, отражающих скидки или другие изменения цен, предложенные в соответствии с пунктом 22 настоящей инструкции. Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить любые изменения, отклонения или альтернативные предложения. Изменения, отклонения, альтернативные предложения и другие факторы, которые превышают требования документации для торгов (конкурса) или иным образом приводят к получению заказчиком непредусмотренных выгод, не учитываются при оценке конкурсных заявок. Оценочный эффект корректировки цен в соответствии с контрактом в течение периода выполнения контракта не подлежит учету при оценке конкурсных заявок. 30. Контакты с заказчиком, предложение вознаграждения, заключение тайного соглашения За исключением предусмотренного пунктом 25 настоящей инструкции ни один из подрядчиков не должен вступать в контакты с заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его конкурсной заявкой, с момента вскрытия конвертов с заявками до момента присуждения контракта. Заказчик вправе отклонить конкурсную заявку, получив на то предварительное согласие со стороны уполномоченного федерального органа, если он установит, что подрядчик, представивший данную конкурсную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, служащему, который работал или работает с заказчиком, или другому представителю государственной власти вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие заказчиком решения, связанного с процедурами закупок. Конкурсная заявка отклоняется, если подрядчик заключил соглашение о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более участниками конкурса с целью оказания влияния на результаты конкурса. Такое отклонение конкурсной заявки и его причины заносятся в протокол процедур закупок, а подрядчику, заявка которого отклонена, незамедлительно сообщается об этом. Признание заявки, выигравшей торги (конкурс) - заключение контракта 31. Критерии заключения контракта Заказчик заключит контракт с тем подрядчиком, конкурсная заявка которого отвечает требованиям и имеет наименьшую цену при условии, что этот подрядчик признан: правомочным в соответствии с пунктом 3 настоящей инструкции; обладает необходимой квалификацией. 32. Право заказчика принять или отклонить конкурсные заявки Заказчик оставляет за собой право отклонить все конкурсные заявки и прекратить процесс торгов (конкурса) в любой момент до заключения контракта, не неся при этом никакой ответственности перед подрядчиками, которым такое действие может нанести ущерб, а также обязательства информировать подрядчиков о причинах своих действий. 33. Уведомление о признании заявки, выигравшей торги (конкурс) До истечения срока действия конкурсных заявок заказчик уведомляет победителя торгов (конкурса) по телеграфу с подтверждением заказным письмом о том, что его заявка принимается. В этом письме должна быть указана сумма, которую заказчик обязуется уплатить подрядчику за выполнение, завершение и техническое обслуживание работ по строительству, как указано в контракте (далее по тексту и в условиях контракта - "Цена контракта"). Уведомление о признании заявки, выигравшей торги (конкурс), равносильно заключению контракта, после чего подрядчик обязан предоставить обеспечение выполнения контракта и подписать контракт. Контракт включает все договоренности между заказчиком и подрядчиком - победителем торгов (конкурса). Этот контракт подписывается заказчиком и направляется подрядчику вместе с уведомлением о присуждении контракта. Подрядчик подписывает контракт и доставляет его в течение 20 (двадцати) дней с момента присуждения контракта этому подрядчику. После предоставления подрядчиком обеспечения выполнения контракта заказчик незамедлительно направляет уведомления остальным подрядчикам о том, что их предложения отклонены. 34. Обеспечение выполнения контракта Одновременно с подписанием контракта подрядчик согласно условиям контракта должен предоставить заказчику обеспечение выполнения контракта по форме банковской гарантии или иной форме, предусмотренной документацией для торгов (конкурса), на сумму, указанную в информационных картах контракта, выраженную в валюте, указанной в письме о принятии конкурсной заявки. Если подрядчик предоставляет обеспечение выполнения контракта по форме банковской гарантии, то она должна быть выдана либо: банком, расположенным в России, или иностранным банком, имеющим банк - корреспондент в России (на усмотрение подрядчика); приемлемым для заказчика иностранным банком. Если подрядчик предоставляет обеспечение по форме долгового обязательства на выполнение контракта, то оно должно быть выдано приемлемым для заказчика поручителем. Нарушение подрядчиком настоящих требований является достаточным основанием для отмены присуждения контракта и утраты права на обеспечение конкурсной заявки. 35. Авансовый платеж и гарантия на него Авансовый платеж производится заказчиком по цене контракта в соответствии с условиями контракта в пределах максимальной суммы, указанной в информационных картах конкурсной заявки. Авансовый платеж производится после представления подрядчиком банковской гарантии в приемлемой для заказчика форме, приемлемым банком на сумму аванса и в валютах аванса. Такая банковская гарантия остается в силе до возврата аванса, но ее размер постепенно уменьшается на суммы, возвращаемые подрядчиком согласно промежуточным платежным сертификатам, которые выдаются во исполнение данного пункта по мере выполнения строительных работ. 36. Законодательное регулирование Государственные закупки товаров, работ и услуг регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 37. Право на обжалование Подрядчики имеют право на обжалование незаконного решения или действий заказчика в связи с процедурами закупок в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года N 305 "О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для государственных нужд" и действующим законодательством Российской Федерации. III. Информационные карты конкурсной заявки --------------T--------------------------------------------------¬ ¦Ссылки ¦ ¦ ¦на пункты ¦ ¦ ¦инструкции ¦ ¦ ¦подрядчикам -¦ ¦ ¦участникам ¦ ¦ ¦торгов ¦ ¦ ¦(конкурса) ¦ ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 2 ¦Название проекта: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 3 ¦Приглашаются подрядчики из: ¦ ¦ ¦Любые материалы, оборудование и услуги должны ¦ ¦ ¦происходить из: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦Информация, требуемая для представления согласно ¦ ¦ ¦п. 4 инструкции подрядчикам, следующая: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦Денежное выражение общей стоимости ¦ ¦ ¦за последние __ лет: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦Опыт работы аналогичного характера и объема ¦ ¦ ¦за последние __ лет: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦Отчеты о финансовом положении за последние __ лет:¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦Информация, касающаяся судебных разбирательств, ¦ ¦ ¦в настоящее время или за последние __ лет: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦Минимальные квалификационные сведения, требуемые ¦ ¦ ¦в п. 4 инструкции подрядчикам, следующие: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦Минимальный годовой оборот строительных работ ¦ ¦ ¦за какой-либо из последних __ лет: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦Опыт аналогичной работы в качестве генерального ¦ ¦ ¦подрядчика за последние __ лет: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦Победитель торгов (конкурса) должен доставить ¦ ¦ ¦следующие основные виды оборудования, ¦ ¦ ¦необходимые для выполнения контракта: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦Руководитель контракта с опытом работы __ лет, ¦ ¦ ¦включая не менее __ лет в качестве ¦ ¦ ¦руководителя контракта: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 4 ¦Победитель торгов (конкурса) должен обладать ¦ ¦ ¦минимальной величиной ликвидных активов ¦ ¦ ¦и/или заемных средств, за вычетом других ¦ ¦ ¦контрактных обязательств, равной: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 8 ¦Количество копий, которые должны быть ¦ ¦ ¦заполнены и возвращены: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦ 9 ¦Заказчик отвечает на просьбу о разъяснении, ¦ ¦ ¦полученную им в течение: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦13 ¦Цена контракта подлежит корректировке ¦ ¦ ¦в соответствии с условиями контракта: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦14 ¦Валюта конкурсной заявки: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦15 ¦Срок действия конкурсной заявки будет ¦ ¦ ¦длиться ___ дней после даты истечения ¦ ¦ ¦срока подачи конкурсных заявок, ¦ ¦ ¦указанной в информационных картах ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦15 ¦Корректировка цены в соответствии с п. 14 ¦ ¦ ¦инструкции подрядчикам будет рассчитана ¦ ¦ ¦на основании годового роста цен на расходы, ¦ ¦ ¦составляющего __ процентов ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦16 ¦Сумма и валюта обеспечения конкурсной заявки: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦17 ¦Допустимые альтернативные предложения к ¦ ¦ ¦документации для торгов (конкурса) относительно: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦18 ¦Предварительная встреча ____________________ ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦20 ¦Адрес заказчика с целью представления ¦ ¦ ¦конкурсных заявок: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦21 ¦Дата истечения срока подачи конкурсных заявок: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦24 ¦Вскрытие конвертов с конкурсными заявками ¦ ¦ ¦будет иметь место: ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦35 ¦Выплата аванса ограничена __ процентами ¦ ¦ ¦от цены контракта ¦ +-------------+--------------------------------------------------+ ¦36 ¦Другие применимые правовые нормы: ¦ L-------------+--------------------------------------------------- IV. Условия контракта Типовые условия контракта утверждаются распоряжением Губернатора области. V. Информационные карты контракта ----------T------------------------------------------------------¬ ¦Ссылки ¦ ¦ ¦на пункты¦ ¦ ¦условий ¦ ¦ ¦контракта¦ ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Заказчиком является: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Руководителем проекта является: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Наименование и идентификационный номер контракта: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Работы состоят из: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Дата начала: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Участок расположен _________________ и определен на ¦ ¦ ¦чертежах N ____________ ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Язык документации контракта: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Минимальное страховое покрытие составляет: ¦ ¦ ¦- Максимальная сумма вычетов за страхование работ, а ¦ ¦ ¦также установок и материалов составляет: ¦ ¦ ¦- Минимальное страховое покрытие работ, а также ¦ ¦ ¦установок и материалов на случай недостатков в проекте¦ ¦ ¦подрядчика составляет: ¦ ¦ ¦- Максимальная сумма вычетов за страхование ¦ ¦ ¦оборудования составляет: ¦ ¦ ¦- Минимальное покрытие при страховании ущерба ¦ ¦ ¦оборудованию составляет: ¦ ¦ ¦- Максимальная сумма вычетов за страхование иного ¦ ¦ ¦имущества составляет: ¦ ¦ ¦- Минимальное покрытие страхования прочего имущества ¦ ¦ ¦составляет: ¦ ¦ ¦- Минимальное покрытие при страховании на случай ¦ ¦ ¦увечий или гибели людей составляет: ¦ ¦ ¦ применительно к работникам подрядчика ¦ ¦ ¦ применительно к прочим людям ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Намеченная дата завершения всего объема работ в целом:¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Дата, с которой подрядчик занимает участок: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Подрядчик представляет программу в течение ____ дней с¦ ¦ ¦момента получения письма о принятии конкурсной заявки ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Обновленные программы представляются с интервалом ¦ ¦ ¦___ дней ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦За непредставление обновленных программ в ¦ ¦ ¦установленные сроки удерживается сумма в размере: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Период ответственности за устранение дефектов ¦ ¦ ¦составляет ___ дней: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Следующие события также относятся к компенсационным ¦ ¦ ¦обстоятельствам: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Контракт __________ подлежит корректировке цен в ¦ ¦ ¦соответствии с условиями контракта; следующие данные ¦ ¦ ¦относительно коэффициентов ________________ применимы ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Коэффициенты для корректировки цен следующие: ¦ ¦ ¦___% некорректируемый компонент (коэффициент А) ¦ ¦ ¦___% корректируемый компонент (коэффициент В) ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Индексом I для валюты конкурсной заявки является: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Процент удержанных платежей составляет: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Размер заранее оцененных убытков на протяжении всего ¦ ¦ ¦хода выполнения работ в целом составляет ___ в день ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Максимальная сумма заранее оцененных убытков на ¦ ¦ ¦протяжении всего хода выполнения работ в целом ¦ ¦ ¦составляет ____________ процентов от окончательной ¦ ¦ ¦цены контракта ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Премия на протяжении всего хода выполнения работ в ¦ ¦ ¦целом составляет ____ за каждый день. ¦ ¦ ¦Максимальная сумма премии на протяжении всего хода ¦ ¦ ¦выполнения работ в целом составляет ___ процентов от ¦ ¦ ¦окончательной цены контракта. ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Авансовый платеж в размере ____ производится ¦ ¦ ¦подрядчику не позднее _________ ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Обеспечение выполнения контракта составляет следующие ¦ ¦ ¦минимальные суммы, эквивалентные проценту от цены ¦ ¦ ¦контракта: ¦ ¦ ¦банковская гарантия: ¦ ¦ ¦другие формы обеспечения: ¦ ¦ ¦Типовая форма банковской гарантии на выполнение ¦ ¦ ¦контракта, приемлемая для заказчика, является ¦ ¦ ¦гарантией ____ типа в соответствии с документацией для¦ ¦ ¦торгов (конкурса) ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Заказчик принимает участок и работы в течение ___ дней¦ ¦ ¦после выдачи свидетельства о завершении ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦В течение ___ дней после получения полностью и ¦ ¦ ¦правильно заполненного счета от подрядчика, ¦ ¦ ¦руководитель проекта выдает сертификат ответственности¦ ¦ ¦за устранение дефектов и утверждает причитающийся ¦ ¦ ¦подрядчику окончательный платеж. ¦ ¦ ¦Если представленный подрядчиком счет не заполнен ¦ ¦ ¦правильно и полностью, то руководитель проекта в ¦ ¦ ¦течение ___ дней выдает список ошибок и дополнений. ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Дата представления руководств по эксплуатации и ¦ ¦ ¦ремонтно - техническому обслуживанию: ¦ ¦ ¦Дата представления чертежей, отражающих фактическое ¦ ¦ ¦состояние работ: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Сумма, которая удерживается за непредставление в ¦ ¦ ¦установленные сроки руководств по эксплуатации и ¦ ¦ ¦техническому обслуживанию и/или чертежей, отражающих ¦ ¦ ¦фактическое состояние работ, составляет: ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ ¦Процент, который относится к стоимости незавершенных ¦ ¦ ¦работ и представляет собой дополнительные расходы ¦ ¦ ¦заказчика на завершение работ, составляет: ¦ L---------+------------------------------------------------------- Нижеследующие документы также являются частью контракта: график представления руководств по эксплуатации и ремонтно - техническому обслуживанию; график работы прочих подрядчиков; график работы основного персонала; отчеты обследования участка. VI. Спецификации VII. Чертежи VIII. Ведомость объемов работ IX. Образцы форм 1. Конкурсная заявка - форма 1. 2. Квалификационные сведения - форма 2. 3. Уведомление о признании конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс) - форма 3. 4. Банковская гарантия конкурсной заявки - форма 4. 5. Банковская гарантия на выполнение контракта (условная) - форма 5. 6. Банковская гарантия на выполнение контракта (безусловная) - форма 6. 7. Договор поручительства по выполнению контракта - форма 7. 8. Банковская гарантия на выплату аванса - форма 8. Форма 1 Конкурсная заявка Дата __________ Кому: _______________________________________________________ Адрес: ______________________________________________________ Мы предлагаем выполнить _____________________________________ в соответствии с условиями контракта, прилагаемыми к настоящей конкурсной заявке, за цены контракта в размере __________________. Требуемый авансовый платеж составляет ______________________. Пока не будет подготовлен и заключен контракт, настоящая конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением о присуждении контракта будут выполнять роль контракта, обязательного для обеих сторон. Настоящим подтверждаем, что данная конкурсная заявка соответствует требованиям о сроке действия конкурсных заявок и обеспечения конкурсных заявок, предусмотренным в документации для торгов (конкурса) и указанным в информационных картах конкурсной заявки. _______________________________________ (подпись уполномоченного представителя) _______________________________________ (имя и должность подписавшего) _________________________________________ (наименование участника торгов (конкурса) _________________________________________ (адрес) Форма 2 Квалификационные сведения Участник торгов (конкурса) __________________________________ 1. Положение или правовой статус подрядчика (приложить копию) _____________________________________________________________ (место регистрации) _____________________________________________________________ (основное место деятельности) Доверенность, выданная лицу, которое подписало конкурсную заявку (приложить). 2. Общий годовой объем строительных работ, выполненных за последние годы, как указано в информационных картах конкурсной заявки и пункте 3 инструкции подрядчикам - участникам торгов (конкурса), в валюте, указанной в информационных картах конкурсной заявки ____________________. 3. Аналогичные по характеру и объему работы, выполненные подрядчиком в качестве генерального подрядчика в течение последних нескольких лет, указанных в информационных картах конкурсной заявки. Стоимость указывается в валюте, указанной в информационных картах конкурсной заявки. Привести также данные о текущих или намечаемых в соответствии с контрактными обязательствами работах с указанием ожидаемых сроков завершения: -----------------T-----------------T----------------T------------¬ ¦Наименование ¦Наименование ¦Тип ¦Стоимость ¦ ¦проекта и ¦клиента и ¦выполненных ¦контракта ¦ ¦страны ¦связующее лицо ¦работ и год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ +----------------+-----------------+----------------+------------+ ¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+-----------------+----------------+------------+ ¦ 2. и т. д. ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------+-----------------+----------------+------------- 4. Основные виды оборудования, которые подрядчик предполагает использовать для выполнения работ. Включить все сведения, перечисленные ниже. -----------------T----------------T-----------------T------------¬ ¦Вид оборудования¦Описание, модель¦Состояние (новое,¦Собственное,¦ ¦ ¦и возраст (лет) ¦хорошее, плохое).¦арендовано ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦(у кого), ¦ ¦ ¦ ¦имеющихся ¦будет ¦ ¦ ¦ ¦в наличии единиц ¦приобретено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(у кого) ¦ +----------------+----------------+-----------------+------------+ ¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------------+-----------------+------------+ ¦ 2. и т. д. ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------+----------------+-----------------+------------- 5. Квалификация и опыт работников, предлагаемых на ключевые административные и производственные должности с целью реализации контракта. Приложить биографические данные. -----------------T--------------T---------------T----------------¬ ¦Должность ¦Ф. И. О. ¦Опыт работы ¦Опыт работы на ¦ ¦ ¦ ¦(основной) ¦аналогичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(лет) ¦ +----------------+--------------+---------------+----------------+ ¦1. Руководитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контракта ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------------+---------------+----------------+ ¦2. и т. д. ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------+--------------+---------------+----------------- 6. Предложенные субподрядчики и фирмы. ------------------T------------T-----------------T---------------¬ ¦Разделы работ ¦Стоимость ¦Субподрядчик ¦Опыт выполнения¦ ¦ ¦субподряда ¦(наименование ¦аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦и адрес) ¦работ ¦ +-----------------+------------+-----------------+---------------+ ¦ 1. ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+------------+-----------------+---------------+ ¦ 2. и т. д. ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+------------+-----------------+---------------- 7. Финансовые отчеты за последние годы, указанные в информационных картах конкурсной заявки: балансы, отчеты о результатах хозяйственной деятельности, аудиторские отчеты и т. д. 8. Сведения о доступе к финансовым ресурсам, соответствующим квалификационным требованиям: денежная наличность, кредитные линии и т. д. 9. Наименование, адрес, номера телефона, телекса и телефакса банков, к которым может обратиться заказчик для получения рекомендаций. 10. Сведения о текущих судебных разбирательствах, в которые вовлечен участник. -----------------------T----------------------T------------------¬ ¦Другие участники ¦Предмет спора ¦Оспариваемые суммы¦ ¦разбирательства ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------------------+------------------+ ¦ 1. ¦ ¦ ¦ +----------------------+----------------------+------------------+ ¦ 2. и т. д. ¦ ¦ ¦ L----------------------+----------------------+------------------- 11. Заявление о соблюдении требований пункта 3 инструкции подрядчикам - участникам торгов (конкурса). 12. Предлагаемая программа (методы и график работ). Подрядчик должен представить описания, чертежи и схемы, предусмотренные в документации для торгов (конкурса). 13. Подрядчики представляют любую дополнительную информацию, которая требуется в соответствии с информационными картами конкурсной заявки или пунктом 4 инструкции подрядчикам - участникам торгов (конкурса). Форма 3 Уведомление о принятии конкурсной заявки, выигравшей торги (конкурс) Дата: __________ Кому: _______________________________________________________ Настоящим уведомляем Вас о том, что Ваша конкурсная заявка от ____________ на выполнение _____________________ с ценой контракта _____________________ с учетом поправок и изменений в соответствии с инструкциями подрядчикам - участникам торгов (конкурса) настоящим принимается и признается выигравшей торги (конкурс) с правом заключения контракта. Подписание контракта будет осуществляться после представления Вами обеспечения выполнения контракта. _______________________________ (подпись, печать) _______________________________ (имя и должность подписавшего) _______________________________ (наименование организации) Приложение: Контракт Форма 4 Банковская гарантия конкурсной заявки Поскольку ____________________________________________ (далее "подрядчик") представил конкурсную заявку, датированную _________, на строительство ____________________ (далее "конкурсная заявка"), настоящим доводится до всеобщего сведения, что Мы ________________ _____________________, имея свой зарегистрированный офис по адресу ______________________ (далее "банк"), берем на себя обязательство перед ______________________________ (далее "заказчик") на сумму в размере _______________, выплатить которую в пользу заказчика банк настоящим обязует себя, своих наследников и правопреемников. Скреплено печатью названного банка "__" ___________ 199_ г. Условия обязательства: 1. Если после вскрытия конвертов с конкурсной заявкой подрядчик отказывается от своей конкурсной заявки в течение срока ее действия, указанного в форме конкурсной заявки; или 2. Если подрядчик, уведомленный о присуждении ему контракта заказчиком, в течение срока действия конкурсной заявки: не заполняет или отказывается заполнить форму контракта в соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса); или не представляет или отказывается представить обеспечение выполнения контракта в соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса); или 3. Если подрядчик не соглашается с исправлением цены конкурсной заявки, согласно пункту 28 инструкции подрядчикам - участникам торгов (конкурса), мы обязуемся выплатить заказчику вышеуказанную сумму после получения первого его письменного запроса, при этом не требуя от заказчика обоснования этого запроса, при условии, что в своем запросе заказчик отметит, что эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно из трех или все три указанных условия, уточнив имевшее место условие или условия. Настоящая гарантия остается в силе в течение ___________ дней включительно после окончания срока подачи конкурсной заявки в соответствии с инструкциями участникам торгов (конкурса) или продленного заказчиком срока, причем банк настоящим отказывается от права на получение уведомлений о таком продлении (продлениях) срока. Любое требование в отношении гарантии должно быть получено банком не позднее вышеуказанной даты. ______________________ _______________________ (дата) (подпись, печать банка) Форма 5 Банковская гарантия на выполнение контракта (условная) Соглашение заключено в __ день __ месяца 199_ г. между ______ _____________________________ (далее "гарант"), с одной стороны, и _______________________ (далее "заказчик"), с другой стороны. Поскольку настоящее соглашение является дополнением к контракту (далее "контракт"), заключенным между __________________ __________________________ (далее "подрядчик"), с одной стороны, и _________________________ (далее "заказчик"), с другой стороны, по которому подрядчик согласился выполнить работы ________________ на сумму _________________, равную цене контракта и гарант согласился гарантировать надлежащее выполнение контракта нижеописанным образом. В связи с этим гарант настоящим заключает соглашение с заказчиком о том, что при получении: обязательного для выполнения решения арбитражного или иного судебного органа гарантом письменного уведомления от подрядчика или подтверждающего, что сумма гарантии подлежит выплате в пользу заказчика, гарант возместит и выплатит заказчику сумму в размере ____________, по которой платеж будет произведен в тех валютах и в том их пропорциональном соотношении, в котором выплачивается цена контракта, при условии, что заказчик или его уполномоченные представители уведомили гаранта или предъявили гаранту исковое требование не позднее даты выдачи сертификата ответственности за устранение дефектов. Никакая договоренность между подрядчиком и заказчиком (с согласия или без согласия гаранта), никакие изменения в контрактных обязательствах подрядчика или отказ от принятия мер со стороны подрядчика относительно производства платежа, сроков, выполнения контракта и прочего не освобождают гаранта от обязательства по данной гарантии, причем настоящим гарант отказывается от права на получение уведомления о таком соглашении, изменении или отказе. Подписано нами собственноручно в день, указанный выше. Подписано Подписано от имени и по от имени и по поручению гаранта поручению заказчика __________________________ __________________________ Форма 6 Банковская гарантия на выполнение контракта (безусловная) Кому: _______________________________________________________ Поскольку _____________________ (далее "подрядчик") принял на себя обязательство в соответствии с контрактом от ______________ N ____________ выполнить ____________ (далее "контракт"); и поскольку в названном контракте Вами установлено, что подрядчик должен предоставить банковскую гарантию признанного банка на сумму, определенную в указанном документе, в качестве обеспечения выполнения его обязательств в соответствии с контрактом; и поскольку мы согласились предоставить подрядчику такую банковскую гарантию; настоящим мы заявляем, что являемся гарантом и от имени подрядчика несем перед Вами ответственность и обязательство на общую сумму _____________, причем эта сумма подлежит выплате в тех валютах и в том пропорциональном соотношении, в которых выплачивается цена контракта. Мы обязуемся выплатить Вам после первого письменного запроса без споров и возражений любую сумму или суммы в пределах ________________, как указано выше, не требуя от Вас доказательств или обоснования Вашего требования на определенную в данном документе сумму. Настоящим мы освобождаем Вас от необходимости взыскивать названный долг с подрядчика до предъявления требования нам. Мы согласны с тем, что никакие изменения или дополнения или иной пересмотр положений контракта или работ по контракту или любых документов контракта, совершенные Вами и подрядчиком, никаким образом не освобождают нас от обязательства по данной гарантии, и мы настоящим отказываемся от предъявления прав на получение уведомлений о таких изменениях, дополнениях или пересмотре. Данная гарантия действительна до дня выдачи сертификата об устранении дефектов. __________________________ (подпись, печать гаранта) __________________________ (наименование банка) __________________________ (адрес) __________________________ (дата) Форма 7 Договор поручительства по выполнению контракта Настоящей гарантией ______________________________ в качестве доверителя (далее "подрядчик") и ______________________ в качестве поручителя (далее "поручитель") имеют обязательства перед ________ _________________ в качестве кредитора (далее "заказчик") на сумму ______________________________, по которой платеж будет произведен надлежащим и честным образом в тех валютах и в том пропорциональном соотношении, в котором выплачивается цена контракта. Подрядчик и поручитель настоящим документом обязывают самих себя, своих уполномоченных, правопреемников, распорядителей, в раздельности и совместно. Настоящим условие данного обязательства предполагает следующее: в случае своевременного и добросовестного выполнения условий вышеупомянутого контракта (включая дополнения и поправки) подрядчиком, данное обязательство не имеет юридической силы, во всех остальных случаях оно остается в силе. В тех случаях, когда подрядчик нарушает условия контракта или заказчик объявляет о том, что подрядчик нарушил условия контракта, а при этом заказчик выполнил свои обязательства по контракту, поручитель должен незамедлительно устранить нарушение либо незамедлительно принять следующие меры: 1. Завершить выполнение контракта в соответствии с его условиями и положениями; или 2. Получить у квалифицированных подрядчиков для рассмотрения заказчиком конкурсную заявку или конкурсные заявки по завершению контракта в соответствии с его условиями и положениями, а после определения заказчиком и поручителем подрядчика, конкурсная заявка которого отвечает необходимым требованиям и имеет наименьшую стоимость, организует заключение контракта между подрядчиком и заказчиком и по ходу выполнения работ (даже если будет иметь место единичный случай или неоднократные случаи нарушения обязательств по контракту или контрактам, заключенным в соответствии с данным пунктом) предоставит средства, достаточные для оплаты затрат на завершение, за вычетом остатка цены контракта; при этом общий объем средств, включая прочие затраты на компенсацию ущерба в соответствии с обязательствами поручителя по настоящему документу, не превышает суммы, указанной в первом абзаце данного документа. Понятие "остаток цены контракта" в настоящем абзаце означает общую сумму, которая подлежит выплате заказчиком подрядчику по контракту, за вычетом сумм, выплаченных подрядчику заказчиком; или 3. Выплатить заказчику сумму, требуемую для завершения работ в соответствии с условиями и положениями контракта, не превышающую сумму настоящего долгового обязательства. Поручитель не несет ответственности за суммы, больше указанной суммы неустойки по данному долговому обязательству. Иски в связи с данным договором должны быть поданы в течение одного года с момента выдачи сертификатов ответственности за устранение дефектов. Данный договор не дает никаких прав действия никакому юридическому или физическому лицу, за исключением названного в нем заказчика или уполномоченных, правопреемников, распорядителей заказчика. В свидетельство вышеизложенного подрядчик ставит на данный документ свою подпись и свою печать, а поручитель скрепляет данный документ своей печатью, которая заверяет подпись его законного представителя, в ___________ день ________ месяца 19__ года. ____________________________ ____________________________ (подпись, печать подрядчика) (подпись, печать поручителя) Форма 8 Банковская гарантия на выплату аванса Кому: __________________________________________________ Господа! В соответствии с положениями о платеже, включенными в условия контракта, _____________________ (далее "подрядчик") вносит на имя заказчика банковскую гарантию правильного и добросовестного выполнения контракта, на сумму ______________. Мы, _______________________________ (далее "гарант") согласно инструкциям подрядчика, берем на себя безусловное и не подлежащее отмене обязательство гарантировать в качестве главного должника, а не только поручителя, платеж в пользу заказчика по его первому требованию без права возражений с нашей стороны и без необходимости предъявлять первоначально требование по отношению к подрядчику, в размере не более ________________. Мы далее соглашаемся, что никакие изменения, дополнения или иные поправки к условиям и положениям контракта, или изменения и поправки к любым документам контракта, которые могут быть заключены между заказчиком и подрядчиком, ни в коем случае не освобождают нас от ответственности по данной гарантии, и мы настоящим отказываемся от права на получение уведомления о таких изменениях, дополнениях или поправках. Настоящая гарантия действительна с момента выплаты аванса, выплаченного заказчиком по контракту до тех пор, пока ___________. С уважением, Гарант _____________________ (подпись, печать) ____________________________ (наименование банка) ____________________________ (адрес) __________________________ (дата) Приложение 11 утверждено постановлением Губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ, ОКАЗАНИИ УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 1. Общие положения 1.1. Заказчик вправе проводить закупки способом запроса котировок цен при соблюдении двух следующих условий: - цена государственного контракта не должна превышать 2000 установленных законом минимальных размеров оплаты труда или размера, установленного нормативными правовыми актами, издаваемыми уполномоченным федеральным органом; - по закупаемым товарам существует сложившийся рынок. 1.2. Заказчик предварительно проводит конъюнктурную оценку сложившегося рынка закупаемого товара. Он может осуществлять эту оценку самостоятельно или с привлечением консультативных организаций. В связи с тем, что по многим товарам существует значительная региональная дифференциация цен, важно при проведении конъюнктурных исследований охватывать максимально возможное с технической и экономической точек зрения число поставщиков. В результате изучения конъюнктуры определяется масштаб цен, сложившийся на рынке закупаемой продукции, и перечень потенциально наиболее привлекательных поставщиков. 2. Разработка котировочной документации 2.1. В состав котировочной документации входит: запрос заказчиком котировки цен у претендентов (форма 1); котировочная заявка (котировка цен) претендентов (форма 2). 2.2. Запрос заказчиком котировки цен у претендентов должен содержать следующую информацию: наименование и адрес заказчика; спецификацию, количество и место доставки закупаемой продукции; предлагаемый график поставок, предлагаемый порядок платежей; структуру цены (включаются ли в цену затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей); сроки и адрес представления котировочной заявки (котировки цен) и ее форма; любая другая дополнительная информация, интересующая заказчика. 2.3. Форма котировочной заявки (котировки цен) содержит: наименование и реквизиты претендента; спецификацию, количество и место доставки продаваемой продукции; цену в соответствии с требованиями запроса котировки цен; предлагаемый график поставок; предлагаемый порядок платежей. 3. Получение котировочной заявки (котировок цен) 3.1. Заказчик составляет перечень претендентов, которым, по его мнению, целесообразно направить запрос котировок цен. Этот перечень должен быть утвержден руководителем организации - заказчика или его уполномоченным лицом. 3.2. Заказчик по почте (телефаксом, телеграфом) направляет запрос котировок цен одновременно всем потенциальным претендентам в соответствии с утвержденным перечнем. При этом указывается, что направление заказчиком запроса котировки цен и представления поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. 3.3. Поставщик в указанные сроки и по запрашиваемой форме представляет котировочную заявку (котировку цен) в письменной форме, подписанную правомочным представителем поставщика. Каждый поставщик имеет право представить только одну котировку цен, которая не может быть впоследствии изменена. 3.4. Полученные котировочные заявки (котировки цен) регистрируются уполномоченным представителем заказчика по мере их поступления. 4. Оценка поступивших котировочных заявок (котировок цен) 4.1. Для оценки полученных котировочных заявок (котировок цен) заказчиком создается котировочная комиссия. Эта комиссия рассматривает представленные претендентами котировки цен и составляет таблицу заявок, в которой приводится перечень поставщиков, представивших котировки цен, предлагаемые цены, соблюдение претендентом условий поставок, предусмотренных в запросе котировок цен. 4.2. Полученные котировки цен оцениваются котировочной комиссией с точки зрения их соответствия требуемым техническим параметрам продукции, приемлемости для заказчика графика поставок и порядка платежей. Из котировочных заявок (котировок цен), которые отвечают указанным требованиям, выигравшей признается та, в которой указана наименьшая цена. Результаты работы котировочной комиссии подписываются членами комиссии и утверждаются заказчиком или уполномоченным им лицом. 4.3. Письменное уведомление о признании котировочной заявки (котировок цен) выигравшей в течение трех дней после утверждения заказчиком результатов работы котировочной комиссии направляется представившему ее поставщику. К этому моменту заказчик должен быть готов предоставить ему текст проекта государственного контракта. Остальным претендентам направляется в эти же сроки сообщение об отклонении их заявок. 4.4. С поставщиком, котировочная заявка которого признана наилучшей, заключается государственный контракт в установленном порядке. 5. Составление отчета (протокола о процедурах закупок) После окончания процедур закупок способом запроса котировок составляется отчет (протокол о процедурах закупок), который должен содержать следующую информацию: наименование и количество закупаемой продукции (в натуральном и стоимостном выражении); обоснование целесообразности использования при данных закупках способа запроса котировок; количество и наименование поставщиков, которым был направлен запрос котировок цен; количество и наименование поставщиков, от которых поступили котировочные заявки (котировки цен); таблица поступивших котировочных заявок; наименование победителя и обоснование присуждения ему контракта. Отчет утверждается заказчиком. ЗАПРОС КОТИРОВОЧНОЙ ЦЕНЫ Дата __________________________. Кому _________________________. Уважаемые господа! Заказчик (название, почтовый и телеграфный адрес, номер телекса и/или факса, имя и должность ответственного лица) предусматривает осуществить закупку способом запроса котировки следующую продукцию: ______________________________ (наименование, спецификация, количество и место доставки закупаемой продукции). Сроки поставки продукции ___________________________________. Оплата поставленной продукции будет произведена ____________. В случае Вашего согласия принять участие в поставке указанной продукции просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по адресу _______________ до _____________________ (дата окончания принятия котировки цен). Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. Приложение. Форма котировочной заявки (котировки цен). КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА (котировка цен) Дата _______________________________________________. Кому ______________________________________________. Уважаемые господа! Изучив направленный Вами запрос котировки цены, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку и доставку ____ _____________________________________ (наименование, спецификация, количество и место доставки закупаемой продукции) на сумму _______ _____________________ или другие суммы, подтвержденные прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей заявки. Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен поставить продукцию в соответствии с графиком поставок, приведенным в запросе котировке цен, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей. До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении контракта будут выполнять роль обязательного контракта между ними. Мы признаем, что направление заказчиком котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. Приложение 12 Утвержден постановлением губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ЗАКУПКЕ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ОБЛАСТИ -----T-----------------------------T---------------T-------------¬ ¦ N ¦ Этапы ¦Ответственный ¦Итоговый ¦ ¦эта-¦ ¦ ¦документ ¦ ¦па ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦1. ¦Подготовка проекта постанов- ¦Государственный¦Проект ¦ ¦ ¦ления губернатора области об ¦заказчик ¦постановления¦ ¦ ¦объявлении конкурса, которым:¦ ¦губернатора ¦ ¦ ¦определяется предмет закупок,¦ ¦области ¦ ¦ ¦утверждается государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчик, утверждается состав¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсной комиссии, объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых средств и источник¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦2. ¦Подготовка плана - графика ¦Государственный¦Согласованный¦ ¦ ¦проведения конкурса, которым ¦заказчик ¦план - график¦ ¦ ¦устанавливаются: дата начала ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦проведения конкурса, дата ¦ ¦конкурса ¦ ¦ ¦окончания конкурса, дата под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведения итогов конкурса, дата¦ ¦ ¦ ¦ ¦заключения государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов, дата завершения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных контрактов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план финансирования конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с указанием объема финансиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания по срокам оплаты. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦План - график согласовывается¦ ¦ ¦ ¦ ¦с департаментами экономики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансов администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области и утверждается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦губернатором области. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Если государственный заказчик¦ ¦ ¦ ¦ ¦является юридическим лицом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которому поручено производить¦ ¦ ¦ ¦ ¦закупки товаров, работ, услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦для потребителей (бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, структурных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области и т. д.), необходимо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласовать план финансирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния конкурса с бюджетополуча-¦ ¦ ¦ ¦ ¦телями, за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых производятся закупки ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦3. ¦Подготовка пакета конкурсных ¦Государственный¦Комплект ¦ ¦ ¦документов (в соответствии с ¦заказчик ¦конкурсной ¦ ¦ ¦типовыми формами, утвержден- ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ными постановлением губерна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тора области от 02.02.2000 N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦72, с дополнениями): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструкции поставщикам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участникам конкурса, проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного контракта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заявки - спецификации (техни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческого задания). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Конкурсная документация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждается государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчиком и согласовывается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с департаментами экономики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансов администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Конкурсная документация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должна быть утверждена и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласована до даты опублико-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания в СМИ объявления о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсе. В противном случае ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурс считается необъявлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ным, сроки его проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корректируются ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦4. ¦Публикация объявления о ¦Государственный¦Приглашение ¦ ¦ ¦конкурсе в СМИ: федеральный ¦заказчик ¦ ¦ ¦ ¦бюллетень "Конкурсные торги" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(распоряжение Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ от 04.04.2000 N 502-р) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областная газета "Красный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Север". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Датой начала конкурса счита- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ется публикация объявления о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсе в федеральном бюл- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летене "Конкурсные торги" ¦ ¦ ¦ ¦(в ред. постановления губернатора Вологодской области от¦ ¦23.10.2001 N 975) ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦5. ¦Дополнительная информационная¦Государственный¦Индивидуаль- ¦ ¦ ¦работа: пресс - релизы о ¦заказчик, ¦ные приглаше-¦ ¦ ¦конкурсе, персональные приг- ¦ ¦ния, пресс - ¦ ¦ ¦лашения потенциальным постав-¦ ¦релизы ¦ ¦ ¦щикам и проч. ¦ ¦ ¦ ¦(в ред. постановления губернатора Вологодской области от¦ ¦23.10.2001 N 975) ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦6. ¦Тиражирование, выдача (рас- ¦Государственный¦Журнал ¦ ¦ ¦сылка) и ведение журнала ¦заказчик ¦регистрации ¦ ¦ ¦выдачи (рассылки) конкурсной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦7. ¦Подготовка дополнений и изме-¦Государственный¦Проект изме- ¦ ¦ ¦нений к конкурсной документа-¦заказчик ¦нений и до- ¦ ¦ ¦ции, их тиражирование и рас- ¦ ¦полнений ¦ ¦ ¦сылка участникам конкурса. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дополнения и изменения к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсной документации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утверждаются государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчиком и согласовываются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с департаментами экономики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансов администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦8. ¦Рассмотрение вопросов, жалоб ¦Департамент ¦Протокол ¦ ¦ ¦и предложений поставщиков. ¦экономики ¦(разъяснения ¦ ¦ ¦Консультации по содержанию ¦администрации ¦рассылаются ¦ ¦ ¦конкурсной документации ¦области, ¦всем участни-¦ ¦ ¦ ¦Государственный¦кам конкурса ¦ ¦ ¦ ¦заказчик ¦без указания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запроса) ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦9. ¦Организация встреч с участ- ¦Государственный¦Протокол ¦ ¦ ¦никами конкурса, если таковые¦заказчик, ¦(копия ¦ ¦ ¦предусмотрены конкурсной ¦Департамент ¦направляется ¦ ¦ ¦документацией. ¦экономики ¦всем участни-¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦кам конкурса)¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦(в ред. постановления губернатора Вологодской области от¦ ¦23.10.2001 N 975) ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦10. ¦Прием конкурсных заявок, ¦Государственный¦Журнал ¦ ¦ ¦ведение журнала приема ¦заказчик ¦регистрации ¦ ¦ ¦конкурсных заявок ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦11. ¦Организация работы конкурс- ¦Государственный¦Протокол ¦ ¦ ¦ной комиссии: оповещение ¦заказчик ¦конкурсной ¦ ¦ ¦членов комиссии о времени ¦ ¦комиссии, ¦ ¦ ¦заседаний, размещение комис- ¦ ¦Протокол ¦ ¦ ¦сии, подготовка проектов ¦ ¦рабочей ¦ ¦ ¦протоколов и др. документов ¦ ¦группы ¦ ¦ ¦комиссии, формирование рабо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чих групп, приглашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦независимых экспертов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рабочие материалы к заседанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсной комиссии раздаются¦ ¦ ¦ ¦ ¦членам комиссии не позднее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чем за один день до даты за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦седания комиссии. Непредстав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ление заранее рабочих матери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦алов для изучения членами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссии является основанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для переноса даты заседания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комиссии. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Конкурсная комиссия рассмат- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ривает представленные кон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦курсные заявки и принимает ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решение о победителе торгов ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦12. ¦Уведомление участников кон- ¦Государственный¦Уведомление ¦ ¦ ¦курса о его результатах ¦заказчик ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦13. ¦Публикация в СМИ (федеральный¦Государственный¦Информация о ¦ ¦ ¦бюллетень "Конкурсные торги",¦заказчик ¦результатах ¦ ¦ ¦областные СМИ) результатов ¦ ¦конкурса ¦ ¦ ¦конкурса не позднее чем через¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 дней со дня установления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦победителя торгов (п. 3 ст. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18 закона области от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦03.04.2000 N 487-ОЗ) ¦ ¦ ¦ ¦(в ред. постановления губернатора Вологодской области от¦ ¦23.10.2001 N 975) ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦14. ¦Подготовка государственных ¦Государственный¦Государствен-¦ ¦ ¦контрактов к подписанию: ¦заказчик ¦ный контракт ¦ ¦ ¦тиражирование необходимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количества экземпляров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приглашение победителей на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подписание государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрактов, подписание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных контрактов ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦15. ¦Рассмотрение жалоб участников¦Департамент ¦Протокол ¦ ¦ ¦конкурса ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственный¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказчик ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦16. ¦Исполнение государственных ¦Государственный¦ ¦ ¦ ¦контрактов ¦заказчик ¦ ¦ +----+-----------------------------+---------------+-------------+ ¦17. ¦Подготовка отчета об исполне-¦Государственный¦Отчет ¦ ¦ ¦нии государственных контрак- ¦заказчик ¦ ¦ ¦ ¦тов и представление его в де-¦ ¦ ¦ ¦ ¦партаменты экономики и финан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦сов администрации области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недельный срок после их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦завершения ¦ ¦ ¦ L----+-----------------------------+---------------+-------------- Государственный заказчик представляет: - в департамент экономики администрации области: копию конкурсной документации, копии запросов участников конкурса, копии протоколов заседаний комиссии и рабочих групп, копии жалоб участников конкурса, копии заключенных государственных контрактов, отчет об исполнении государственных контрактов; (в ред. постановления губернатора Вологодской области от 23.10.2001 N 975) - в департамент финансов администрации области: копию конкурсной документации, копии протоколов заседаний конкурсной комиссии и рабочих групп, копии заключенных государственных контрактов, отчет об исполнении государственных контрактов. (Приложение 12 введено постановлением губернатора Вологодской области от 22.02.2001 N 223) Приложение 13 Утверждены постановлением губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 Типовая форма ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО - КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ Настоящие Общие условия применяются в случае, если другие разделы Контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера. Общие условия Контракта дополняются Специальными условиями Контракта. Специальные условия Контракта должны соответствовать условиям конкурсной документации и конкурсной заявке поставщика. 1. Предмет Контракта 1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить работу, указанную в Специальных условиях Контракта. 1.2. Требования к работе и программа ее выполнения, технико - экономические параметры, являющиеся предметом Контракта, определяются техническим заданием. 1.3. Содержание и сроки выполнения отдельных этапов (элементов, частей) работы определяются календарным планом. 2. Стоимость (контрактная цена) работ и порядок расчетов 2.1. Выполненную работу, указанную в пункте 1.1 настоящего Контракта, Заказчик оплачивает Исполнителю в сумме, указанной в Специальных условиях Контракта. 2.2. Оплата работы производится в порядке, оговоренном в Специальных условиях Контракта. 2.3. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс, если это предусмотрено Специальными условиями Контракта. 2.4. В случае невозможности продолжить финансирование НИОКР, Заказчик вправе приостановить действие настоящего Контракта, уведомив Исполнителя. 3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ 3.1. Порядок выполнения работ по настоящему Контракту, перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Контракта, определяется техническим заданием и календарным планом. 3.2. В порядке контроля за ходом выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику по его требованию необходимую документацию, относящуюся к работам по настоящему Контракту, и создает условия для проверки выполнения работ и произведенных расходов по настоящему Контракту. 3.3. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи - приемки научно - технической продукции, прилагая к нему следующие документы: - научный отчет с приложением комплекта научной, технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и календарным планом; - отчет о фактических затратах (при финансировании из средств госбюджета); - информационную карту НИОКР (при сдаче последнего этапа работы); - другие документы, указанные в Специальных условиях Контракта. 3.4. Заказчик в срок, указанный в Специальных условиях Контракта, со дня получения акта сдачи - приемки работ и отчетных документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Контракта, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки научно - технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 3.5. Доработки производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они не выходят за пределы технического задания и содержания работы в целом. 3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене, установленной Контрактом. 3.7. Если в ходе выполнения работы выясняется невозможность или нецелесообразность дальнейшего ее проведения. Исполнитель обязан приостановить работу, незамедлительно поставив в известность Заказчика. В этом случае стороны обязаны в срок, указанный в Специальных условиях Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы. Решение о прекращении работы оформляется двусторонним актом. Заказчик, при своевременном уведомлении Исполнителем о прекращении работ, обязан оплатить стоимость работ, выполненных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим Контрактом результаты, но не выше процента от стоимости работ, указанного в Специальных условиях Контракта. 3.8. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия Контракта. При этом Исполнитель передает Заказчику материалы по незавершенным этапам работы, которые Заказчик оплачивает пропорционально времени, прошедшему со срока начала выполнения этапа по календарному плану до момента принятия решения о приостановке работы, с учетом степени их готовности. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной Контрактом. 4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть контракт в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя о причине и сроках прекращения работы в письменной форме. При этом он обязан произвести оплату уже выполненных Исполнителем работ в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Контракта. 4.3. Исполнитель обязан провести научные исследования и опытно - конструкторские работы по настоящему Контракту лично. Он вправе привлекать к исполнению Контракта на выполнение научно - исследовательских работ третьих лиц только с согласия Заказчика. К отношениям Исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике. 4.4. Исполнитель не вправе заключать на время действия настоящего Контракта договоры с третьими лицами на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего Контракта, и на использование результатов этих работ третьими лицами. 4.5. Исполнитель обязан при сдаче результатов работы по Контракту гарантировать Заказчику возможность их использования без нарушения исключительных прав третьих лиц. Исполнитель обязан в ходе выполнения работы произвести без дополнительной оплаты необходимые патентные исследования. 4.6. При выявлении необходимости использования для выполнения работы по Контракту охраняемой интеллектуальной собственности третьих лиц Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика и по согласованию с ним принять решение о приобретении соответствующих лицензий. 4.7. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика. 5. Права сторон на результаты работ 5.1. Право собственности на созданную в соответствии с настоящим Контрактом научно - техническую продукцию принадлежит Заказчику. Передача результатов работы третьей стороне может быть осуществлена Исполнителем только по согласованию с Заказчиком. Право собственности переходит к Заказчику после оплаты соответствующих этапов работы. 5.2. Использование результатов работы, выполняемой по настоящему Контракту, осуществляется в порядке, оговоренном в Специальных условиях Контракта. 5.3. Право собственности и способ использования материальных ценностей, созданных или приобретенных в ходе выполнения работы по Контракту, определяются в Специальных условиях Контракта. 5.4. В случае создания при выполнении работы по Контракту охраноспособных объектов промышленной собственности, "ноу - хау", программ для ЭВМ или баз данных коммерческой значимости Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика. Права собственности на созданные объекты, форма их правовой охраны, способы коммерческого использования, распределение связанных с этим расходов и доходов в каждом конкретном случае определяются специальным соглашением сторон. В упомянутом специальном соглашении должно быть предусмотрено соблюдение законных личных имущественных и неимущественных прав авторов созданного объекта интеллектуальной собственности. 5.5. До заключения специального соглашения, указанного в пункте 5.4., Исполнитель не вправе подавать заявки на выдачу охранных документов на созданные объекты интеллектуальной собственности, осуществлять их коммерческое использование или передавать третьим лицам. Заказчик в любом случае имеет право использовать для государственных нужд результаты работ, полученные по настоящему Контракту, в том числе путем передачи их третьим лицам. 5.6. Исполнитель обязан обеспечить выполнение организациями - соисполнителями обязательств, взятых на себя Исполнителем, в соответствии с пунктами 4.4, 4.6, 5.4, 5.5 настоящего Контракта в части, относящейся к их работам. 6. Конфиденциальность Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц информацию, указанную в Специальных условиях Контракта, относящуюся к предмету Контракта и признаваемую ими конфиденциальной. 7. Ответственность сторон 7.1. За нарушение Исполнителем сроков выполнения работы (этапа) Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере, указанном в Специальных условиях Контракта, в процентах от цены работы (этапа) за каждый день просрочки. 7.2. За неустранение Исполнителем в срок недостатков и недоработок Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере, указанном в Специальных условиях Контракта, в процентах от цены работы (этапа) за каждый день просрочки. 7.3. Если после проведения доработок продукция не соответствует требованиям Контракта и не принята Заказчиком, Исполнитель возвращает полученные по Контракту средства в полном объеме в течение срока, указанного в Специальных условиях Контракта, с момента предъявления требования об этом Заказчиком. 7.4. Исполнитель обязан возместить Заказчику ущерб, вызванный нарушением обязательств Исполнителя по пунктам 4.4, 4.6, 5.4 - 5.6 Контракта в полном объеме, включая упущенную выгоду. 7.5. В случае несвоевременной оплаты Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере, определенном в Специальных условиях Контракта, в процентах от цены работы (этапа). 7.6. Дополнительная ответственность сторон по настоящему Контракту может быть предусмотрена в Специальных условиях Контракта. 7.7. Исполнитель должен предоставить Заказчику обеспечение выполнения Контракта на сумму, указанную в Специальных условиях Контракта. Средства из обеспечения выполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие неполного выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту. Обеспечение выполнения Контракта должно быть выражено в валюте Контракта или в свободно конвертируемой валюте, приемлемой для Заказчика, и иметь банковскую гарантию. Обеспечение выполнения Контракта возвращается Исполнителю не позднее, чем через 28 (двадцать восемь) дней после даты завершения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, если в Специальных условиях Контракта не предусматривается иное. 8. Срок действия Контракта 8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного взаиморасчета сторон, если иное не указано в Специальных условиях Контракта. 8.2. Пункты 5.4 - 5.6, 7.4 действуют до истечения установленного законодательством срока правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, созданных или использованных в ходе работы по Контракту. 9. Разрешение споров 9.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, путем переговоров и консультаций. 9.2. Если указанные споры в течение 30 дней не могут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в арбитражном суде в соответствии с установленной подведомственностью. 10. Форс - мажор 10.1. Исполнитель не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс - мажорных обстоятельств. 10.2. Форс - мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Исполнителя, не вызванное его просчетом, небрежностью или носящее непредвиденный характер. При этом инфляционные процессы в экономике к форс - мажорным обстоятельствам не относятся. 10.3. При возникновении форс - мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств. 11. Заключительные положения 11.1. Любые другие изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 11.2. В соответствии с условиями Контракта любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в Специальных условиях Контракта. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 11.3. Все приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта, подписываются сторонами. 11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны будут руководствоваться действующим гражданским законодательством. (Приложение 13 введено постановлением губернатора Вологодской области от 15.03.2001 N 303) Приложение 14 Утверждены постановлением губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 Типовая форма ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ) Настоящие Общие условия Контракта с заказчиком - организацией (предприятием), имеющим лицензию на выполнение функций заказчика, и пользователем результата инвестиционной деятельности - администрацией муниципального образования или учреждением (управлением) (далее - Контракт) применяются в случае, если другие разделы Контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера. <*> ------------------------------- <*> Полное наименование Инвестора, Заказчика, Администрации, Учреждения указывается в Государственном контракте (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) Общие условия Контракта дополняются Специальными условиями Контракта, которые носят по отношению к Общим условиям превалирующий характер. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 1. Предмет контракта Инвестор поручает Заказчику выполнение функций заказчика по строительству объекта, указанного в Специальных условиях Контракта (именуемого в дальнейшем "Объект"), финансирование которого полностью или в соответствующей доле осуществляется за счет средств областного бюджета. Дополнительные источники финансирования указываются в Специальных условиях Контракта. 2. Стоимость строительства 2.1. Стоимость строительства и доля участия в нем средств областного бюджета определяется в Специальных условиях Контракта. В случае, если государственная вневедомственная экспертиза проектно - сметной документации не проводилась, сметная стоимость строительства Объекта подлежит уточнению после корректировки проектно - сметной документации с учетом заключения государственной вневедомственной экспертизы и утверждению в установленном порядке. 2.2. Размер средств, выделяемых на строительство Объекта из областного бюджета в соответствующем году, устанавливается постановлением Правительства области, реквизиты которого и объемы финансирования указаны в Специальных условиях Контракта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) При выделении на строительство Объекта средств муниципального бюджета размер выделяемых средств в соответствующем году устанавливается в соответствующем распорядительном документе муниципального образования, реквизиты которого и объемы средств указаны в Специальных условиях Контракта. Внесение изменений в документы, согласно которым выделяются бюджетные средства на финансирование Объекта (в части уменьшения или увеличения направляемых на строительство объекта средств), является основанием для внесения соответствующих изменений в настоящий Контракт. 2.3. Объемы финансирования капитальных вложений по строительству Объекта ежегодно утверждаются сторонами, что служит основанием для заключения между ними дополнительного соглашения. 2.4. Если в ходе строительства будут обнаружены не учтенные в проектно - сметной документации дополнительные работы и затраты, в связи с которыми сметная стоимость строительства увеличится (в том числе пуско - наладочные работы, работы по расконсервации объекта, работы, выполняемые в связи с изменениями в требованиях инспектирующих органов, изменениями СНиП), Заказчик обязан уведомить Стороны о необходимости выполнения дополнительных работ в срок, указанный в Специальных условиях Контракта. При неполучении от Инвестора и Администрации положительного ответа на свое сообщение в течение срока, указанного в Специальных условиях контракта, Заказчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на стоимость Объекта. Инвестор и Администрация освобождаются от возмещения этих убытков, если докажут отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 2.5. Заказчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 2.4. настоящего Контракта, лишается права требовать от Инвестора и Администрации оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в их интересах, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта строительства. 2.6. При долевом строительстве условия выделения дополнительных средств оговариваются в Специальных условиях контракта. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Дата начала строительства Объекта указана в Специальных условиях Контракта. Заказчик обязуется освоить выделенные в соответствующем году бюджетные средства и сдать Объект в эксплуатацию в срок, указанный в Специальных условиях Контракта. 3.2. Если в процессе строительства Объекта возникнет необходимость внести изменения в сроки, объемы строительства, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту. Срок сдачи Объекта в эксплуатацию может быть изменен дополнительным соглашением сторон с учетом финансирования Объекта. 4. Обязанности сторон 4.1. Обязанности Инвестора 4.1.1. В срок, указанный в Специальных условиях Контракта, после принятия постановления Правительства области об утверждении Перечня объектов непроизводственного назначения (капитальное строительство) или его изменении в письменном виде доводит объемы финансирования за счет средств областного бюджета по Объекту до сведения Заказчика (до Администрации, в случае, если выделение средств областного бюджета производится Администрации). (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.1.2. Обеспечивает выделение бюджетных ассигнований для строительства Объекта в пределах объемов, утвержденных постановлением Правительства области. Бюджетные ассигнования выделяются в соответствии с бюджетной росписью и ежемесячными лимитами финансирования, утверждаемыми губернатором области. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.1.3. Форма финансирования определяется в Специальных условиях Контракта. Инвестор, если это предусмотрено в Специальных условиях Контракта, производит Заказчику (Администрации) авансовые платежи для закупки материалов и оборудования. 4.1.4. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых средств. 4.1.5. В срок, указанный в Специальных условиях Контракта, после получения от Заказчика расчетов утверждает индексы удорожания стоимости подрядных работ. 4.1.6. При отсутствии финансирования объекта за счет средств областного бюджета более трех месяцев, Инвестор в течение 30 дней решает вопрос о дальнейшем финансировании или информирует Заказчика (Администрацию) об исключении Объекта из Перечня объектов непроизводственного назначения (капитальное строительство), при невозможности достройки Объекта за счет средств муниципального бюджета в срок, установленный в Специальных условиях контракта, утверждает подготовленную Заказчиком и согласованную Администрацией смету на консервацию Объекта и оплачивает выполненные за счет средств областного бюджета до момента консервации работы. Инвестор совместно с Администрацией в соответствии со ст. 752 ГК РФ возмещает расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые Заказчик получил или мог получить вследствие прекращения строительства, пропорционально доле вложенных в строительство Объекта бюджетных средств. Затраты по консервации относятся на себестоимость Объекта. Средства на консервацию Объекта выделяются в срок, указанный в Специальных условиях контракта. При длительном отсутствии стабильного финансирования строительства Объекта из областного бюджета (более четырех месяцев) Инвестор вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке с письменным уведомлением Сторон о его расторжении за месяц до расторжения и оплатой работ, выполненных за счет бюджетных средств на день расторжения государственного Контракта, подтвержденных документально. (абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.1.7. В установленном нормативными актами порядке в срок, указанный в Специальных условиях Контракта, после поступления всех необходимых документов от Заказчика решает вопрос о передаче затрат по строительству объекта (доли Вологодской области в праве собственности на Объект) Учреждению или в муниципальную собственность соответствующего муниципального образования. 4.1.8. Поручает Заказчику в срок, указанный в Специальных условиях Контракта, после выхода распоряжения о передаче затрат по законченному или прекращенному строительством Объекту (доли Вологодской области в праве собственности на Объект) осуществить передачу затрат Учреждению или в муниципальную собственность с выделением необходимых средств на оформление передачи, с последующим включением в реестр областной (муниципальной) собственности законченного строительством Объекта, как объекта основных средств, или объемов незавершенного строительства. В случае финансирования строительства Объекта с участием средств муниципального бюджета (или Учреждения) выделение средств на осуществление передачи производится согласно доле вложенных в строительство бюджетных средств. В случае задержки передачи затрат (доли области в праве собственности на Объект) по вине Инвестора он возмещает Заказчику все расходы по содержанию Объекта (отопление, электроэнергия, пожарно - сторожевая охрана) на основании подтверждающих документов. 4.2. Обязанности Заказчика 4.2.1. Обязуется осуществлять свою деятельность в строгом соответствии со своим Уставом, положением о Заказчике, условиями настоящего Контракта и иными правовыми актами. 4.2.2. Заказчик в счет оговоренной в пункте 2.1. Специальных условий Контракта стоимости выполняет в соответствии с утвержденной проектно - сметной документацией, со строительными нормами и правилами собственными или привлеченными силами строительство Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, для чего заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ, поставщиками - на поставку материалов и оборудования, необходимых для строительства Объекта, с проектными организациями - на выполнение проектных работ. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.2.3. В срок, указанный в Специальных условиях Контракта, представляет на согласование Инвестору расчет затрат на содержание аппарата Заказчика, входящих в стоимость строительства, и отчет о фактических затратах на содержание Заказчика за отчетный период. 4.2.4. Использует полученные средства строго по назначению согласно объему, утвержденному в Перечне объектов непроизводственного назначения, и условиям настоящего Контракта. Полученные средства не могут зачисляться на депозитные счета, использоваться для предоставления кредитов и покупки свободно конвертируемой валюты, если приобретение последней не связано с обязанностями по оплате счетов за поставляемые оборудование и материалы. 4.2.5. В срок, указанный в Специальных условиях Контракта, представляет Инвестору на утверждение расчет индекса удорожания стоимости подрядных работ с обосновывающими документами. Расчет выполняется согласно нормативно - правовым документам, действующим на территории Вологодской области на момент представления расчетов. 4.2.6. В сроки, указанные в Специальных условиях Контракта, представляет Инвестору ежемесячно оперативный и раз в год уточненный годовой отчет о фактическом освоении капиталовложений и подрядных работ (СМР) в базовых и текущих ценах и использовании выделяемых средств по Объекту в соответствии с утвержденной формой, с указанием формы учета выполненных работ (раздельно по источникам финансирования). 4.2.7. Использует на содержание службы Заказчика средства по нормативу, согласованному Инвестором, от общего освоения капиталовложений с отнесением их на стоимость строительства Объекта. 4.2.8. В случае расторжения Контракта Инвестором или исключения Объекта из Перечня объектов непроизводственного назначения (капитальное строительство) при невозможности продолжения строительства за счет средств муниципального бюджета, в срок, указанный в Специальных условиях Контракта, после получения извещения от Инвестора и Администрации, предупреждает подрядную организацию о прекращении работ и передает объем незавершенного строительства (долю области в праве собственности на Объект) Учреждению (Администрации) для осуществления мер по охране незавершенного строительством Объекта с отнесением затрат, возникших при передаче, на стоимость Объекта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) При принятии Инвестором решения о консервации Объекта в срок, указанный в Специальных условиях Контракта, готовит на утверждение Инвестором смету на консервацию и проводит работы по консервации Объекта. 4.2.9. В срок, указанный в Специальных условиях Контракта, с момента приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией или завершения работ по его консервации представляет Инвестору письменное ходатайство о передаче затрат (доли Вологодской области в праве собственности на Объект) на баланс Учреждению или в муниципальную собственность соответствующего муниципального образования с пакетом документов, указанных в Специальных условиях контракта. 4.2.10. В установленном нормативными актами порядке в срок, указанный в Специальных условиях контракта, производит передачу затрат по законченному или прекращенному строительством Объекту (доли Вологодской области в праве собственности на Объект) Учреждению или в муниципальную собственность с постановкой на баланс субъекта, указанного в Специальных условиях Контракта. В случае задержки передачи затрат по вине Заказчика все расходы по содержанию Объекта (отопление, электроэнергия, пожарно - сторожевая охрана) производятся за его счет. 4.3. Обязанности Администрации 4.3.1. Обеспечивает выделение ассигнований из муниципального бюджета для строительства Объекта в размере, оговоренном в пункте 2.2. Специальных условий Контракта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.3.2. Форма финансирования устанавливается в Специальных условиях Контракта 4.3.3. Выделяет Заказчику на содержание его службы средства по нормативу, согласованному Инвестором, от объема освоенных капиталовложений на строительстве Объекта в пределах суммы, оговоренной в пункте 2.2. Специальных условий Контракта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.3.4. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделяемых средств и соответствием качества выполненных работ СНиП. 4.3.5. В срок, указанный в Специальных условиях Контракта, после принятия распорядительного документа соответствующего органа о приеме затрат по законченному или прекращенному строительством Объекту (доли Вологодской области в праве собственности на Объект) в муниципальную собственность в установленном нормативными актами порядке принимает от Заказчика затраты с последующим включением в реестр муниципальной собственности законченного строительством Объекта, как объекта основных средств, или объемов незавершенного строительства (с осуществлением мер по охране незавершенного строительством Объекта). В случае задержки принятия затрат в муниципальную собственность по вине Администрации она возмещает Заказчику все расходы по содержанию Объекта (отопление, электроэнергия, пожарно - сторожевая охрана) на основании подтверждающих документов. 4.3.6. За три месяца до сдачи в эксплуатацию обеспечивает Объект соответствующими эксплуатационными кадрами, необходимыми для его технической эксплуатации, несет все расходы по их содержанию. 4.3.7. Осуществляет приемку (принимает участие в приемке) Объекта в эксплуатацию. 4.4. Обязанности Учреждения 4.4.1. В случае выделения Учреждением средств на строительство объекта, порядок и условия финансирования оговариваются в Специальных условиях Контракта. 4.4.2. В срок, установленный в Специальных условиях Контракта, после принятия Инвестором распоряжения о передаче затрат по законченному или прекращенному строительством Объекту (доли Вологодской области в праве собственности на Объект) Учреждению в установленном нормативными актами порядке принимает от Заказчика затраты и представляет Инвестору документы, необходимые для включения в реестр областной собственности законченного строительством Объекта, как объекта основных средств, или объемов незавершенного строительства (с осуществлением мер по охране незавершенного строительством Объекта). В случае задержки принятия затрат по вине Учреждения все расходы по содержанию Объекта (отопление, электроэнергия, пожарно - сторожевая охрана) производятся за его счет. 4.4.3. За три месяца до сдачи в эксплуатацию обеспечивает Объект соответствующими эксплуатационными кадрами, необходимыми для его технической эксплуатации, несет все расходы по их содержанию. 4.4.4. Принимает участие в приемке объекта в эксплуатацию. 5. Ответственность сторон 5.1. Стороны по настоящему Контракту несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение его условий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. При задержке Инвестором или Администрацией выделения Заказчику ассигнований в пределах ежемесячного утвержденного лимита под объем выполненных работ, необходимых для выполнения условий договоров подряда и расчетов с поставщиками, все пени и штрафные санкции, предъявляемые Заказчику и взысканные в судебном порядке, относятся на стоимость Объекта. 5.3. При авансовом финансировании и при задержке Инвестором или Администрацией финансирования более двух месяцев расчеты за выполненные работы производятся по индексам, действующим на момент проведения платежей. 5.4. В случае нецелевого использования средств областного бюджета Инвестор вправе приостановить дальнейшее финансирование и взыскать перечисленную сумму с Заказчика, а также проценты, установленные в Специальных условиях Контракта. 5.5. Заказчик в соответствии с заключенными договорами и контрактами несет ответственность за несвоевременную сдачу объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 395 ГК РФ от неосвоенных средств, выделенных на строительство Объекта, при условии надлежащего выполнения Инвестором и Администрацией обязательств по финансированию. 5.6. В случае досрочного расторжения одной из сторон настоящего Контракта, если последствия его расторжения не будут оговорены в Специальных условиях данного Контракта, наступают последствия, предусмотренные гражданским законодательством. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 5.7. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту иным лицам без письменного согласия другой стороны. 5.8. Стороны по настоящему Контракту несут иную ответственность, указанную в Специальных условиях Контракта. 6. Срок действия Контракта 6.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Условия заключенного Сторонами Контракта могут применяться к их отношениям, возникшим до заключения настоящего Контракта, если это оговорено в Специальных условиях Контракта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 6.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта. 7. Изменение и/или дополнение Контракта 7.1. Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 7.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Контракта и скреплены печатями сторон. 8. Расторжение Контракта 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон. 8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий Контракта одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством. Нарушение условий Контракта признается существенным, если одна из сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта. 8.3. Контракт может быть расторгнут сторонами, заключившими его, по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту. 8.4. В случаях расторжения Контракта по соглашению сторон Контракт прекращает свое действие в срок, определенный сторонами в дополнительном соглашении о расторжении заключенного между ними Контракта. 8.5. Контракт может быть расторгнут Инвестором в одностороннем порядке при длительном (более четырех месяцев) отсутствии стабильного финансирования строительства Объекта путем письменного уведомления Сторон за один месяц до его расторжения. (пункт 8.5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 8.6. В случае расторжения Контракта Инвестором в одностороннем порядке Контракт прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении Инвестора о его расторжении в соответствии с подпунктом 4.1.6 Общих условий Контракта. (пункт 8.6 введен постановлением Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 8.7. При расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон последствия его расторжения определяются взаимным соглашением его сторон. При расторжении настоящего Контракта Инвестором в одностороннем порядке последствия его расторжения определяются письменным уведомлением Инвестора, предусмотренном подпунктом 4.1.6 Общих условий Контракта, в котором Инвестор устанавливает дальнейший правовой режим незавершенного строительства объекта и порядок его передачи заинтересованной стороне. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 9. Порядок разрешения споров 9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, положениями о порядке разрешения споров между сторонами - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота. 10. Защита интересов сторон По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Контракта, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации. 11. Форс - мажор 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием форс - мажорных обстоятельств. 11.2. Форс - мажор означает событие, носящее непредвиденный характер, неподвластное контролю сторон, не вызванное их просчетом или небрежностью. При этом инфляционные процессы в экономике к форс - мажорным обстоятельствам не относятся. 11.3. При возникновении форс - мажорной ситуации стороны должны незамедлительно направить другой стороне Контракта письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от другой стороны не поступает иных письменных инструкций, уведомившая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств. (Приложение 14 введено постановлением губернатора Вологодской области от 29.03.2001 N 353) Приложение 15 Утверждены постановлением губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 Типовая форма ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ Настоящие Общие условия Контракта с заказчиком - муниципальным образованием, являющимся пользователем результата инвестиционной деятельности, имеющим лицензию на осуществление функций заказчика (далее - Контракт) применяются в случае, если другие разделы Контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера. <*> ------------------------------- <*> Полное наименование Инвестора и Заказчика указывается в Государственном контракте Общие условия Контракта дополняются Специальными условиями Контракта, которые носят по отношению к Общим условиям превалирующий характер. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 1. Предмет контракта Инвестор поручает Заказчику выполнение функций заказчика по строительству объекта, указанного в Специальных условиях Контракта, именуемого в дальнейшем "Объект", финансирование которого полностью или в соответствующей доле осуществляется за счет средств областного бюджета. Дополнительные источники финансирования указываются в Специальных условиях Контракта. 2. Стоимость строительства 2.1. Стоимость строительства и доля участия в нем средств областного бюджета определяется в Специальных условиях Контракта. В случае, если государственная вневедомственная экспертиза проектно - сметной документации не проводилась, сметная стоимость строительства Объекта подлежит уточнению после корректировки проектно - сметной документации с учетом заключения государственной вневедомственной экспертизы и утверждению в установленном порядке. 2.2. Размер средств, выделяемых на строительство Объекта из областного бюджета в соответствующем году, устанавливается постановлением Правительства области, реквизиты которого и объемы средств указаны в Специальных условиях Контракта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) При выделении на строительство Объекта средств муниципального бюджета размер выделяемых в соответствующем году средств устанавливается соответствующим распорядительным документом муниципального образования, реквизиты которого и объемы средств указаны в Специальных условиях Контракта. Внесение изменений в документы, согласно которым выделяются бюджетные средства на финансирование Объекта (в части уменьшения или увеличения направляемых на строительство объекта средств), является основанием для внесения соответствующих изменений в настоящий Контракт. 2.3. Объемы финансирования капитальных вложений по строительству Объекта ежегодно утверждаются Сторонами, что служит основанием для заключения между ними дополнительного соглашения. 2.4. Если в ходе строительства будут обнаружены не учтенные в проектно - сметной документации дополнительные работы и затраты, в связи с которыми сметная стоимость строительства увеличится (в том числе пуско - наладочные работы, работы по расконсервации объекта, работы, выполняемые в связи с изменениями в требованиях инспектирующих органов, изменениями СниП), Заказчик обязан уведомить Инвестора о необходимости выполнения дополнительных работ в срок, указанный в Специальных условиях Контракта. При неполучении от Инвестора положительного ответа на свое сообщение в течение срока, указанного в Специальных условиях контракта, Заказчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на стоимость Объекта. Инвестор освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ. 2.5. Заказчик, не выполнивший обязанности, установленные пунктом 2.4. настоящего Контракта, лишается права требовать от Инвестора оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Инвестора, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта строительства. 2.6. При долевом строительстве условия выделения дополнительных средств оговариваются в Специальных условиях контракта. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Дата начала строительства Объекта указана в Специальных условиях Контракта. Заказчик обязуется освоить выделенные в соответствующем году бюджетные средства и сдать Объект в эксплуатацию в срок, указанный в Специальных условиях Контракта. 3.2. Если в процессе строительства Объекта возникнет необходимость внести изменения в сроки, объемы строительства, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту. Срок сдачи Объекта в эксплуатацию может быть изменен дополнительным соглашением сторон с учетом финансирования Объекта. 4. Обязанности сторон (в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 10.12.2001 N 1119) 4.1. Обязанности Инвестора 4.1.1. В срок, указанный в Специальных условиях Контракта, после принятия постановления Правительства области об утверждении Перечня объектов непроизводственного назначения (капитальное строительство) или его изменении в письменном виде доводит до сведения Заказчика объем финансирования за счет средств областного бюджета по Объекту. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.1.2. Обеспечивает выделение бюджетных ассигнований для строительства Объекта в пределах объемов, утвержденных постановлением Правительства области. Бюджетные ассигнования выделяются в соответствии с бюджетной росписью и ежемесячными (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) лимитами финансирования, утверждаемыми губернатором области. 4.1.3. Форма финансирования определяется в Специальных условиях Контракта. Инвестор, если это установлено в Специальных условиях Контракта, производит Заказчику авансовые платежи для закупки материалов и оборудования. 4.1.4. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием Заказчиком выделяемых средств. 4.1.5. В срок, указанный в Специальных условиях Контракта, после получения от Заказчика расчетов утверждает индексы удорожания стоимости подрядных работ. 4.1.6. При отсутствии финансирования Объекта за счет средств областного бюджета более трех месяцев, Инвестор в течение 30 дней решает вопрос о дальнейшем финансировании или информирует Заказчика об исключении Объекта из Перечня объектов непроизводственного назначения (капитальное строительство), при невозможности достройки Объекта за счет средств муниципального бюджета в срок, установленный в специальных условиях контракта, утверждает подготовленную Заказчиком смету на консервацию Объекта и оплачивает выполненные за счет средств областного бюджета до момента консервации работы. Затраты по консервации относятся на себестоимость Объекта. Средства на консервацию Объекта выделяются в срок, указанный в Специальных условиях Контракта. При длительном (более четырех месяцев) отсутствии стабильного финансирования строительства Объекта из областного бюджета Инвестор вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о его расторжении за один месяц и оплатой работ, выполненных за счет бюджетных средств на день расторжения государственного Контракта, подтвержденных документально. (абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.1.7. В установленном нормативными актами порядке после поступления всех необходимых документов от Заказчика, в срок, указанный в Специальных условиях Контракта, решает вопрос о передаче затрат по строительству Объекта (доли Вологодской области в праве собственности на Объект) в муниципальную собственность соответствующего муниципального образования. 4.1.8. Поручает Заказчику в срок, указанный в Специальных условиях Контракта, после выхода распоряжения о передаче затрат по законченному или прекращенному строительством Объекту (доли Вологодской области в праве собственности на Объект) в муниципальную собственность осуществить передачу затрат на баланс субъекта, указанного в Специальных условиях Контракта, с последующим включением в реестр муниципальной собственности законченного строительством Объекта, как объекта основных средств или объемов незавершенного строительства с выделением ему необходимых средств на оформление передачи. В случае финансирования строительства Объекта с участием средств муниципального бюджета выделение средств на осуществление передачи производится согласно доле вложенных в строительство бюджетных средств. В случае задержки передачи затрат (доли в праве собственности на Объект) по вине Инвестора он возмещает Заказчику все расходы по содержанию Объекта (отопление, электроэнергия, пожарно - сторожевая охрана) на основании подтверждающих документов. 4.2. Обязанности Заказчика 4.2.1. При условии выделения средств из муниципального бюджета обеспечивает выделение ассигнований для строительства Объекта в размере, оговоренном в пункте 2.2. Специальных условий Контракта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.2.2. Обязуется осуществлять свою деятельность в строгом соответствии со своим Уставом, положением о Заказчике, условиями настоящего Контракта и иными правовыми актами. 4.2.3. Заказчик в счет оговоренной пунктом 2.1. Специальных условий Контракта стоимости выполняет в соответствии с утвержденной проектно - сметной документацией, со строительными нормами и правилами собственными или привлеченными силами строительство Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, для чего заключает договоры с подрядными организациями на выполнение работ, поставщиками - на поставку материалов и оборудования, необходимых для строительства Объекта, с проектными организациями - на выполнение проектных работ. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.2.4. В случае, если функции Заказчика выполняет хозрасчетное подразделение муниципального образования, то в срок, указанный в Специальных условиях Контракта, представляет на согласование Инвестору расчет затрат на содержание аппарата Заказчика, входящих в стоимость строительства, и отчет о фактических затратах на содержание Заказчика за отчетный период. 4.2.5. Использует полученные средства строго по назначению согласно объему, утвержденному в Перечне объектов непроизводственного назначения, и условиям настоящего Контракта. Полученные средства не могут зачисляться на депозитные счета, использоваться для предоставления кредитов и покупки свободно конвертируемой валюты, если приобретение последней не связано с обязанностями по оплате счетов за поставляемые оборудование и материалы. 4.2.6. В срок, указанный в Специальных условиях Контракта, представляет Инвестору на утверждение расчет индекса удорожания стоимости подрядных работ с обосновывающими документами. Расчет выполняется согласно нормативно - правовым документам, действующим на территории Вологодской области на момент представления расчетов. 4.2.7. В сроки, указанные в Специальных условиях Контракта, представляет Инвестору ежемесячно оперативный и раз в год уточненный годовой отчет о фактическом освоении капиталовложений и подрядных работ (СМР) в базовых и текущих ценах и использовании выделяемых средств по Объекту в соответствии с утвержденной формой, с указанием формы учета выполненных работ (раздельно по источникам финансирования). 4.2.8. В случае, если функции Заказчика выполняет хозрасчетное подразделение муниципального образования, то использует на содержание службы Заказчика средства по нормативу, согласованному Инвестором, от общего освоения капиталовложений с отнесением их на стоимость строительства Объекта. 4.2.9. В случае расторжения Контракта Инвестором или исключения Объекта из Перечня объектов непроизводственного назначения (капитальное строительство) при невозможности продолжения строительства за счет средств муниципального бюджета, в срок, указанный в Специальных условиях Контракта, после получения извещения от Инвестора предупреждает подрядную организацию о прекращении работ и принимает объем незавершенного строительства (долю области в праве собственности на Объект) в муниципальную собственность с осуществлением мер по охране незавершенного строительством Объекта с отнесением затрат, возникших при передаче, на стоимость объекта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) При принятии Инвестором решения о консервации Объекта в срок, указанный в Специальных условиях контракта, готовит на утверждение Инвестором смету на консервацию и проводит работы по консервации Объекта. 4.2.10. За три месяца до сдачи в эксплуатацию обеспечивает Объект соответствующими эксплуатационными кадрами, необходимыми для его технической эксплуатации, несет все расходы по их содержанию. 4.2.11. В срок, указанный в Специальных условиях Контракта, с момента приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией или завершения работ по его консервации представляет Инвестору письменное ходатайство о передаче затрат (доли Вологодской области в праве собственности на Объект) в муниципальную собственность соответствующего муниципального образования с пакетом документов, указанных в Специальных условиях Контракта. 4.2.12. В установленном нормативными актами порядке в срок, указанный в Специальных условиях контракта, после принятия распорядительного документа соответствующего органа о приеме затрат по законченному или прекращенному строительством Объекту в муниципальную собственность принимает затраты (долю Вологодской области в праве собственности на Объект) с постановкой на баланс субъекта, указанного в Специальных условиях Контракта, с последующим включением в реестр муниципальной собственности законченного строительством Объекта, как объекта основных средств или объемов незавершенного строительства. В случае задержки принятия затрат (доли области в праве собственности на Объект) в муниципальную собственность по вине Заказчика все расходы по содержанию Объекта (отопление, электроэнергия, пожарно - сторожевая охрана) производятся за его счет. 5. Ответственность сторон 5.1. Стороны по настоящему Контракту несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение его условий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. При задержке Инвестором или Заказчиком выделения на строительство Объекта ассигнований в пределах ежемесячного утвержденного лимита под объем выполненных работ, необходимых для выполнения условий договоров подряда и расчетов с поставщиками, все пени и штрафные санкции, предъявляемые Заказчику и взысканные в судебном порядке, относятся на стоимость объекта. 5.3. При авансовом финансировании и при задержке финансирования более чем на два месяца расчеты за выполненные работы производятся по индексам, действующим на момент проведения платежей. 5.4. В случае нецелевого использования средств областного бюджета Инвестор вправе приостановить дальнейшее финансирование и взыскать перечисленную сумму с Заказчика, а также проценты, установленные в Специальных условиях Контракта. 5.5. Заказчик в соответствии с заключенными договорами и контрактами, несет ответственность за несвоевременную сдачу Объекта в эксплуатацию при условии надлежащего выполнения обязательств по финансированию в соответствии со ст. 395 ГК РФ от неосвоенных средств, выделенных на строительство Объекта. 5.6. В случае досрочного расторжения одной из сторон настоящего Контракта, если последствия его расторжения не будут оговорены в Специальных условиях данного Контракта, наступают последствия, предусмотренные гражданским законодательством. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 5.7. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту иным лицам без письменного согласия другой стороны. 5.8. Стороны по настоящему Контракту несут иную ответственность, указанную в Специальных условиях Контракта. 6. Срок действия Контракта 6.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Условия заключенного Сторонами Контракта могут применяться к их отношениям, возникшим до заключения настоящего Контракта, если это оговорено в Специальных условиях Контракта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 6.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта. 7. Изменение и/или дополнение Контракта 7.1. Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 7.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Контракта и скреплены печатями сторон. 8. Расторжение Контракта 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон. 8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон при существенном нарушении условий Контракта одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством. Нарушение условий Контракта признается существенным, если одна из сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта. 8.3. Контракт может быть расторгнут сторонами, заключившими его, по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту. 8.4. В случаях расторжения Контракта по соглашению сторон Контракт прекращает свое действие в срок, определенный сторонами в дополнительном соглашении о расторжении заключенного между ними Контракта. 8.5. Контракт может быть расторгнут Инвестором в одностороннем порядке при длительном (более четырех месяцев) отсутствии стабильного финансирования строительства Объекта путем письменного уведомления Заказчика за один месяц до его расторжения. (пункт 8.5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 8.6. В случае расторжения Контракта Инвестором в одностороннем порядке Контракт прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении Инвестора о его расторжении в соответствии с подпунктом 4.1.6 Общих условий Контракта. (пункт 8.6 введен постановлением Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 8.7. При расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон последствия его расторжения определяются взаимным соглашением его сторон. При расторжении настоящего Контракта Инвестором в одностороннем порядке последствия его расторжения определяются письменным уведомлением Инвестора, предусмотренном подпунктом 4.1.6 Общих условий Контракта, в котором Инвестор устанавливает дальнейший правовой режим незавершенного строительства объекта и порядок его передачи заинтересованной стороне. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 9. Порядок разрешения споров 9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, положениями о порядке разрешения споров между сторонами - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота. 10. Защита интересов сторон По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Контракта, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации. 11. Форс - мажор 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием форс - мажорных обстоятельств. 11.2. Форс - мажор означает событие, носящее непредвиденный характер, неподвластное контролю сторон, не вызванное их просчетом или небрежностью. При этом инфляционные процессы в экономике к форс - мажорным обстоятельствам не относятся. 11.3. При возникновении форс - мажорной ситуации стороны должны незамедлительно направить другой стороне Контракта письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от другой стороны не поступает иных письменных инструкций, уведомившая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств. (Приложение 15 введено постановлением губернатора Вологодской области от 29.03.2001 N 353) Приложение 16 Утверждены постановлением губернатора области от 2 февраля 2000 г. N 72 Типовая форма ОБЩИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Настоящие Общие условия Контракта с заказчиком - юридическим лицом - организацией (предприятием), муниципальным образованием или учреждением (управлением) (далее - Контракт) применяются в случае, если другие разделы Контракта не носят по отношению к ним превалирующего характера. <*> ------------------------------- <*> Полное наименование Инвестора и Заказчика указывается в Государственном контракте (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) Общие условия Контракта дополняются Специальными условиями Контракта, которые носят по отношению к Общим условиям превалирующий характер. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 1. Предмет контракта Инвестор поручает Заказчику выполнение функций заказчика по проектированию объекта, указанного в Специальных условиях Контракта (именуемого в дальнейшем "Объект"), финансирование которого осуществляется за счет средств областного бюджета. 2. Стоимость проектных работ 2.1. Стоимость проектных работ определяется в Специальных условиях Контракта. 2.2. Размер средств, выделяемых на проектирование Объекта из областного бюджета в соответствующем году, устанавливается постановлением Правительства области, реквизиты которого и объемы финансирования указаны в Специальных условиях Контракта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) Внесение изменений в указанное в части первой настоящего пункта постановление (в части уменьшения или увеличения направляемых на проектирование объекта средств) является основанием для внесения соответствующих изменений в настоящий Контракт. 3. Сроки выполнения работ 3.1. Дата начала и окончания работ по проектированию Объекта указана в Специальных условиях Контракта. 3.2. Если в процессе проектирования Объекта возникнет необходимость внести изменения в сроки, объемы строительства, то такие изменения должны производиться по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 4. Обязанности сторон (в ред. постановления Губернатора Вологодской области от 10.12.2001 N 1119) 4.1. Обязанности Инвестора 4.1.1. В срок, указанный в Специальных условиях Контракта, после принятия постановления Правительства области об утверждении Перечня объектов непроизводственного назначения (капитальное строительство) или его изменении в письменном виде доводит до сведения Заказчика объем финансирования проектных работ. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.1.2. Обеспечивает выделение бюджетных ассигнований для проектирования Объекта в пределах объемов, утвержденных постановлением Правительства области. Бюджетные ассигнования выделяются в соответствии с бюджетной росписью и ежемесячными лимитами финансирования, утверждаемыми губернатором области. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.1.3. Форма финансирования определяется в Специальных условиях Контракта. 4.1.4. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием Заказчиком выделяемых средств. 4.1.5. В случае нецелевого использования средств областного бюджета Инвестор вправе приостановить дальнейшее финансирование и взыскать перечисленную сумму с Заказчика. 4.1.6. В срок, указанный в Специальных условиях контракта, утверждает индекс удорожания стоимости проектных работ на основании данных Госстроя Российской Федерации. 4.1.7. При длительном (более четырех месяцев) отсутствии стабильного финансирования проектирования Объекта Инвестор вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке с письменным уведомлением Заказчика о его расторжении за один месяц и оплатой работ, выполненных за счет бюджетных средств на дату расторжения данного Контракта, подтвержденных документально. (подпункт введен постановлением Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.2. Обязанности Заказчика 4.2.1. Обязуется осуществлять свою деятельность в строгом соответствии со своим Уставом, положением о Заказчике, условиями настоящего Контракта и иными правовыми актами. 4.2.2. В счет оговоренной пунктом 2.1. Специальных условий Контракта стоимости заключает договор с проектной организацией на выполнение проектных работ. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 4.2.3. Использует полученные средства строго по назначению согласно объему, утвержденному в Перечне объектов непроизводственного назначения, и условиям настоящего Контракта. Полученные средства не могут зачисляться на депозитные счета, использоваться для предоставления кредитов и покупки свободно конвертируемой валюты. 4.2.4. В сроки, указанные в Специальных условиях Контракта, представляет Инвестору ежемесячно оперативный и раз в год уточненный годовой отчет о фактическом освоении капиталовложений в базовых и текущих ценах и использовании выделяемых средств на выполнение проектных работ по Объекту в соответствии с утвержденной формой. 5. Ответственность сторон 5.1. Стороны по настоящему Контракту несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение его условий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. При задержке Инвестором выделения Заказчику ассигнований в пределах ежемесячного утвержденного лимита под объем выполненных работ, необходимых для выполнения условий договора подряда, все пени и штрафные санкции, предъявляемые Заказчику и взысканные в судебном порядке, относятся на стоимость работ. 5.3. При авансовом финансировании и при задержке Инвестором финансирования более двух месяцев расчеты за выполненные работы производятся по индексам, действующим на момент проведения Инвестором платежей. 5.4. В случае нецелевого использования средств областного бюджета Инвестор вправе приостановить дальнейшее финансирование и взыскать перечисленную сумму с Заказчика, а также проценты, установленные в Специальных условиях Контракта. 5.5. В случае досрочного расторжения одной из сторон настоящего Контракта, если последствия его расторжения не будут оговорены в Специальных условиях данного Контракта, наступают последствия, предусмотренные гражданским законодательством. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 5.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту иным лицам без письменного согласия другой стороны. 5.7. Стороны по настоящему Контракту несут иную ответственность, указанную в Специальных условиях Контракта. 6. Срок действия Контракта 6.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Условия заключенного Сторонами Контракта могут применяться к их отношениям, возникшим до заключения настоящего Контракта, если это оговорено в Специальных условиях Контракта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 6.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Контракта от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Контракта. 7. Изменение и/или дополнение Контракта 7.1. Настоящий Контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон. 7.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Контракта и скреплены печатями сторон. 8. Расторжение Контракта 8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон. 8.2. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при существенном нарушении условий Контракта одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством. Нарушение условий Контракта признается существенным, если одна из сторон допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта. 8.3. Контракт может быть расторгнут сторонами, заключившими его, по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Контракта, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт между сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту. 8.4. В случаях расторжения Контракта по соглашению сторон Контракт прекращает свое действие в срок, определенный сторонами в дополнительном соглашении о расторжении заключенного между ними Контракта. 8.5. Контракт может быть расторгнут Инвестором в одностороннем порядке при длительном (более четырех месяцев) отсутствии стабильного финансирования проектирования Объекта путем письменного уведомления Заказчика за один месяц до его расторжения. (пункт 8.5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 8.6. В случае расторжения Контракта Инвестором в одностороннем порядке Контракт прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении Инвестора о его расторжении в соответствии с подпунктом 4.1.7 Общих условий Контракта. (пункт 8.6 введен постановлением Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 8.7. При расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон последствия его расторжения определяются взаимным соглашением его сторон. При расторжении настоящего Контракта Инвестором в одностороннем порядке последствия его расторжения определяются письменным уведомлением Инвестора, предусмотренном подпунктом 4.1.7 Общих условий Контракта. (в ред. постановления Правительства Вологодской области от 19.02.2002 N 67) 9. Порядок разрешения споров 9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов. 9.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, положениями о порядке разрешения споров между сторонами - участниками коммерческих, финансовых и иных отношений делового оборота. 10. Защита интересов сторон По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон Контракта, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации. 11. Форс - мажор 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием форс - мажорных обстоятельств. 11.2. Форс - мажор означает событие, носящее непредвиденный характер, неподвластное контролю сторон, не вызванное их просчетом или небрежностью. При этом инфляционные процессы в экономике к форс - мажорным обстоятельствам не относятся. 11.3. При возникновении форс - мажорной ситуации стороны должны незамедлительно направить другой стороне Контракта письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от другой стороны не поступает иных письменных инструкций, уведомившая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс - мажорных обстоятельств. (Приложение 16 введено постановлением губернатора Вологодской области от 29.03.2001 N 353)